微信公众平台
中招APP下载
首页 > 招标信息 > 其他公告 > 2020年驻马店卷烟厂生产生活辅楼土木建筑项目合同信息

2020年驻马店卷烟厂生产生活辅楼土木建筑项目合同信息

2021-11-29
复制
打印
收藏
  • 【正式会员“登录”后可浏览】
  • 2021年11月29日
  • 【正式会员“登录”后可浏览】
  • 【正式会员“登录”后可浏览】
  • 【正式会员“登录”后可下载】
正文内容

·公告摘要:

***********招标公司受业主*******委托,于2021年11月29日在招标网发布2020年驻马店卷烟厂生产生活辅楼土木建筑项目合同信息。

*** 部分为隐藏内容,查看详细信息请

·部分信息内容如下:

2020年驻马店卷烟厂生产生活辅楼土木建筑项目合同信息
合同编号:****************
建设工程施工合同
(示范文本)
《****年***卷烟厂生产生活辅楼土木建筑项目合同》
制定
住房城乡建设部
国家工商行政管理总局
说明
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民**国建筑法》、《中华人民**国招标投标法》、《中华人民**国民法典》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-****-****)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-****-****)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:
一、《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书
《示范文本》合同协议书共计**条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款
通用合同条款是合同当事人根据《中华人民**国建筑法》、《中华人民**国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计**条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款
专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项:
*.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;
*.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;
*.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
二、《示范文本》的性质和适用范围
《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
第一部分合同协议书
****年***卷烟厂生产生活辅楼土木建筑项目合同
发包人(全称): **中烟工业有限责任公司***卷烟厂 (简称甲方)
承包人(全称):中铁一局集团有限公司 (简称乙方)
根据《中华人民**国建筑法》、《中华人民**国民法典》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则,双方就****年***卷烟厂生产生活辅楼土木建筑项目施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:
一、工程概况
*.工程名称:****年***卷烟厂生产生活辅楼土木建筑项目
*.工程地点:***卷烟厂西北角
*.工程规模:约****平方米
*.资金来源:自筹
*.工程内容:
(*)**生产生活辅楼建筑面积约****平方米。
(*)按照《建筑设计防火规范》(GB *****-****)****版要求,**配套消防水泵房***平方米,*****立方米地下消防水池一座(消防水池为拟**独立构筑物不计入总建筑面积);
(*)**人行连廊建筑面积***平方米;
(*)配套建设给排水、配电等设施;
(*)按照建设项目“三同时”的原则,同步建设环保、消防、劳动安全、职业卫生、建筑外保温及电气节能等设施。
*.工程承包范围:
(*)以施工图纸、工程量清单、图纸会审纪要、工程变更为依据,包括工程量清单所有内容和招标文件范围内土建、安装内容(其中信息中心网络机房、质量检测用房图纸内仅考虑强电配电箱及布线);
(*)消防水池及泵房;
(*)人行连廊(含开挖遇其它基础、管线误工)施工;
(*)所有过危大工程施工、降水、基坑监测;
(*)提供由相应资质的单位出具幕墙及连廊检测报告、消防检测报告、室内空气环境检测报告(*项)、建筑变形观测成果(报告)及承担上述费用;
(*)按照建设项目“三同时”的原则,同步建设环保、消防、劳动安全、职业卫生、建筑外保温及电气节能等设施。
但不包括以下内容:
⑴空调设备及安装:空调专业室内机、室外机、新风机组设备及安装、空调风管、冷媒管及冷凝管;
⑵厨房设备、电梯设备购置及安装;
⑶安防:视频安防监控系统、出入口控制系统、安防设备、主楼内布线;
⑷质量检测用房:装饰工程、内粉及楼地面、轻质隔断、吊顶、内外门、暖通系统、供气系统、电气系统、控制系统、家具;
⑸信息中心网络机房:装饰工程、内粉及楼地面、轻质隔断、吊顶、内外门、供配电系统、空调系统、弱电系统、防雷接地系统、监控系统、机房消防。
*.质保期:五年内免费保修(按照国家规定执行)。
*.安全目标:实现施工全过程无各类人身伤亡事故及等级以上事故。
二、合同工期
计划开工日期:****年*月**日(以正式下达开工令起计)。
计划竣工日期:****年**月**日。
工期总日历天数:***天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以正式下达开工令后工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合合格 标准。注:乙方承诺本项目无条件获得*优及以上工程
四、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为:
人民币(大写):贰仟捌佰捌拾万叁仟零玖拾伍元零角伍分(********.**元)(暂定),其中税金:人民币(大写):贰佰叁拾柒万捌仟贰佰叁拾柒元贰角贰分(*******.**元),税率为:*%
(*)安全文明施工费:
人民币(大写):伍拾壹万零伍佰叁拾壹元壹角柒分(******.**元);
(*)材料和工程设备暂估价金额:
人民币(大写)/ (元);
(*)专业工程暂估价金额:
人民币(大写):叁拾叁万元(******元);
(*)暂列金额:
人民币(大写):伍拾万元(******元)。
*.合同价格形式:综合单价合同。
五、项目经理
承包人项目经理:王志刚 注册编号:陕************。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件:
(*)中标通知书;
(*)投标函及其附录(如果有);
(*)专用合同条款及其附件;
(*)通用合同条款;
(*)技术标准和要求;
(*)图纸;
(*)回标分析后的已标价工程量清单;
(*)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
*.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
*.乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于****年*月 日签订
十、签订地点
本合同在 ***卷烟厂 签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自乙方递交履约担保金后,双方签字并盖章后生效。
十三、合同份数
本合同一式十二份,均具有同等法律效力,甲方执八份,乙方执四份。
十四、争议解决
本合同执行过程中如发生争议,应本着**的原则协商解决。协商不成时,提请合同履行地人民法院起诉。
十五、送达条款
本协议所载联系方式(包括但不限于地址、电话、传真、电子邮件、即时通信方式等)均为有效联系方式,一方以本协议所载任一联系方式向对方发送的任何文件或通知均视为有效送达,无论另一方是否实际收到(含拒收、退回、他人代收等情形)。
任何一方变更上述有效通讯地址均需在变更发生之前**小时内通知对方,否则视为没有变更地址。因此造成的一切损失由未正确履行变更通知一方承担。
甲乙双方同意本协议所载联系方式亦为司法机关或合同发生地人民法院送达法律文书的确认地址。
甲方: (公章)
乙方: (公章)
法定代表人
或其委托代理人: (签字或盖章)
法定代表人
或其委托代理人: (签字或盖章)
组织机构代码:*****************E
组织机构代码:*****************A
地址:******路*号
地址:**省********北路*号
电话:****-*******
电话:***-********
邮政编码: ******
邮政编码:******
开户银行:中国银行*****支行
开户银行:中国建设银行股份有限公司****路支行
账号: ************
账号:********************
第二部分通用合同条款
详见住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局发布的《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-****-****)通用合同条款部分
执行通用合同条款
第三部分专用合同条款
*. 一般约定
*.* 词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括:回标分析后的报告、履行合同过程中双方关于本工程的洽商、会议纪要、签证、设计变更、合同补充协议等。
*.*.* 合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人:
名称:**********;
资质类别和等级:甲级 证书号:E*********;;
联系电话:***-***-****;
电子信箱:/;
通信地址:******百花路**号*号楼“锦绣华庭”A座**层****号。
*.*.*.* 设计人:
名称:机械工业第六设计研究院有限公司;
资质类别和等级:综合甲级 A*********;
联系电话:****-********;
电子信箱:/;
通信地址:********中路 *** 号。
*.*.* 工程和设备
*.*.*.* 作为施工现场组成部分的其他场所包括:临建用地、组装用地等。
*.*.*.* 永久占地包括:工程项目建设用地范围。
*.*.*.** 临时占地包括:双方在合同履行过程中另行确定。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件:《中华人民**国民法典》、《中华人民**国建筑法》、《中华人民**国招标投标法》、《中华人民**国安全生产法》、《中华人民**国环境保护法》、《中华人民**国大气污染防治法》、《建设工程质量管理条例》《建设工程安全管理条例》、《建设工程承发包价格管理办法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《**省住房和城乡建设厅关于发布**省工程建设标准〈城*房屋建筑和*政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准(试行)〉的通知》及现行有关的国家、烟草行业、地方相关法律、法规、规范性文件。
*.* 标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括:涉及本工程的规范、标准按现行的国家、烟草行业、省、*的相关规定执行,如有不一致,就高兼就新执行。
*.*.* 发包人提供国外标准、规范的名称:/ ;
发包人提供国外标准、规范的份数:/ ;
发包人提供国外标准、规范的名称:/ 。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:无条件获得*优及以上工程。
*.* 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为:*.本合同协议书及补充协议书*.中标通知书*.投标函及投标函附录*.本合同专用条款*.招标文件(含招标答疑文件)*.投标文件*. 本合同通用条款 *.技术标准和要求*.图纸**. 回标分析后的已标价工程量清单**.其他合同文件**.合同履行中,双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
*.* 图纸和承包人文件
*.*.* 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限:合同签订后*日内;
发包人向承包人提供图纸的数量:*套图纸。承包人确需增加图纸套数的,发包人应当予以同意,所需费用由承包人自行承担;所有的技术标准、行业标准、技术规范、标准图均由承包人自备;由发包人提供的图纸、文件等,未经发包人同意,承包人不得擅自用于或转借、出让、泄露给第三方;保密措施费用由承包人自行承担。
发包人向承包人提供图纸的内容:承包人承包范围内的全部图纸。
*.*.* 承包人文件
需要由承包人提供的文件,包括:实施性施工组织设计、工程进度计划、资金需求总计划等文件,具体以发包人及监理人要求提供的文件为准;
承包人提供的文件的期限为:除本合同另有约定外,承包人提供文件的期限为开工前*日内;
承包人提供的文件的数量为:书面文件一式五份,同时提供一份与书面文件内容相同的电子文档;
承包人提供的文件的形式为:盖章正式文件的纸质版本和电子版本;
发包人审批承包人文件的期限:监理人在收到承包人文件*天内审核完成并报发包人,发包人在收到经监理人审核文件*天内审核完成。发包人和监理人对承包人文件有异议的,承包人应予以修改并重新报送监理人和发包人。
*.*.* 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定:除了承包人自行使用的图纸和承包人文件外,承包人应在施工现场另行保留一套完整图纸和承包人文件,供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
*.* 联络
*.*.*发包人和承包人应当在/ 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.* 发包人接收文件的地点:设备管理部项目办;
发包人指定的接收人为:孟宪云。
承包人接收文件的地点:工地项目部;
承包人指定的接收人为:王志刚。
监理人接收文件的地点:工地监理办公室
监理人指定的接收人为:王四海。
*.** 交通运输
*.**.* 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定:特殊材料设备或机械设备出入现场需办理额外手续的,由承包人负责办理并承担相应费用;其他执行通用条款约定。
*.**.* 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定:边界为项目地界,本工程施工现场外部道路畅通。施工出入口开通和施工场地内临时道路由承包人自行解决,场地布置费用包含在合同价内。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:承包人根据施工的实际需要负责场内道路和交通设施的修设、维修和管理,费用已包含在合同价内。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
*.** 知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:属于发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:仅限在本合同工期内用于本承包范围内的工程。承包人可以为履行合同权利和义务而复制、使用此类文件,但不能用于与合同无关的其他事项,未经发包人书面同意,承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
*.**.* 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:属于发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件,但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意,承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
*.**.* 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:费用及所有责任(若有)由承包人承担,已包含在签约合同价中。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:据实调整。
允许调整合同价格的工程量偏差范围:工程量变化在±**%以内(含±**%)的,应执行合同**有的综合单价;其工程量变化在±**% 以外(不含±**%)的,当工程量增加**%以上时,增加部分的工程量的综合单价应予调低,综合单价调整系数为*.**;当工程量减少**%以上时,减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高,综合单价调整系数为*.**。
*. 发包人
*.* 发包人代表
发包人代表:
姓名:祁君星 ;
职务:项目副指挥长;
联系电话:****-*******;
电子信箱:/;
通信地址:*********路壹号。
发包人对发包人代表的授权范围如下:代表发包人对该工程的质量、进度、造价进行控制,对合同、安全、信息进行管理,并负责工程的沟通协调管理。
*.* 施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.* 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求开工前*天 。
*.*.* 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:
(*)施工场地已具备施工条件;
(*)施工所需的临时水、电已接至施工场地内,发包人负责在开工前提供施工用水、用电的接口,从接口至施工现场发生的费用由承包人承担,场内接水、接电、计量装置及相关费用由承包人自行承担,施工临时用水、用电费用按表计量,按月付费。不足部分以及施工期间断水、断电所需的备用水源、电源由承包人自行考虑,有关费用已包含在合同价内。
(*)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:本工程施工现场外部道路畅通,由承包人修设出入口及路面并负责出入口地下*政管网的保护加固。
(*)本项目在未办理竣工验收前,因发包方另行分包必须提**场施工造成施工配合的,总承包管理费、配合费、服务费采用包干形式,费率为*%(设备费除外)。此费用由分包方单独支付给承包方。
*.* 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求:资金来源为企业自有资金,不提供来源证明。
发包人是否提供支付担保: / 。
发包人提供支付担保的形式:/。
*. 承包人
*.* 承包人的一般义务
(*)承包人提交的竣工资料的内容:承包人收集整理该项目的竣工档案,按《国家重大建设工程文件归档要求与档案整理规范》、《建设工程文件归档整理规范》、烟草行业相关项目档案管理标准等要求整理立卷,用铅笔临时编号。竣工档案质量必须符合**省、****等档案管理机构关于建设工程档案专项验收标准及相关规定。
承包人需要提交的竣工资料套数:完整、规范、准确、系统的工程竣工档案,包括声像档案及电子光盘一式四套(原件)。
承包人提交的竣工资料及移**建档案馆的费用承担:由承包人自行承担。
承包人提交的竣工资料移交时间:工程竣工验收后,承包人必须在竣工验收合格之日起**天内将经监理人审查合格的工程竣工档案移交给城建档案馆,发包人协助承包人办理工程档案移交工作,工程档案验收以取得城建档案馆签发的《建设工程竣工档案接收证书》为准。
承包人提交的竣工资料形式要求:提供完整书面资料及其电子版四套。
(**)承包人应履行的其他义务:
*)应在开工前仔细研究施工图,对施工图进行认真审核,发现任何问题及时告知监理人及发包人;
*)承包人应提供场区的安全保卫及必要的照明、危险源的警示等。负责施工现场的防火、防盗及施工安全生产、保卫工作并承担由此产生的费用及风险;
*)承包人自行解决施工人员办公、吃住等问题,若在现场搭设临建设施,必须经发包人认可后才可设置;
*)根据工程需要,提供和维修施工使用的照明、围栏设施并负责安全保卫工作,若承包人未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害,由承包人承担全部责任及所发生的费用;
*)承包人对所承包的工程负缺陷担保责任,在工程质量保修期内发现工程有缺陷的,发包人有权要求承包人在**小时内到达现场,紧急情况应在*小时内到达现场,并在**小时内提出返工或补救措施,该措施在发包人确认后在规定的时间内予以返工或补救,直至满足发包人和设计人的要求以及相关规范,否则发包人有权从质量保证金中直接扣除相应返工及补救费用和相应损失及赔偿,且不免除承包人的缺陷担保责任;
*)为保证工程施工过程的连续性、可追溯性和痕迹化管理,承包人应按有关规范填写现场施工日志,即时如实填写(不得后补),把工程有关的环境、技术、质量、安全、生产变化、人员变动、问题发现与解决等情况,详细记录,并接受发包人、监理人的随时检查;
*)承包人应遵守国家、地方及烟草行业的法律、法规、制度和强制性标准,遵守发包人相关制度、流程,如有不遵守上述规定的行为,发包人有权按相关规定对承包人追究违约责任;
*)发包人指定的本工程范围外的零星工程,承包人应无条件配合施工,费用由发包人承担;
*)已竣工工程未交付之前,承包人负责工程的保护工作,责任和费用由承包人承担,保护期间如有损坏,由承包人负责修复、并承担相应费用;
**)承包人按发包人批准的施工方案进行施工现场布置、放置机械及其他设施,满足**中烟工业有限责任公司***卷烟厂对施工现场的相关规定和要求,严格执行《建筑施工安全检查标准》(JGJ**-****)、《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ***-****)等。施工过程中要保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,产生的所有建筑垃圾当天清运出场,垃圾清理必须保证垃圾倾倒合法位置,外运费用已包含在合同价中,发包人不另行支付;承包人承担自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。承包人要保持施工场地清洁卫生,施工过程中产生的建筑垃圾(混凝土碎渣、切块等)、生活垃圾等,做到工完场清,承包人负责施工现场建筑垃圾的清运并承担其费用,如不能按时清理出场,发包人有权指定第三方处理,费用由承包方承担,该费用在同期工程款中扣除;
**)承包人应在承包人临时设施中,为发包人及监理单位提供必要现场办公场所及设施用房;
**)承包人负责保护、维护发包人提供的水、电、围墙等设施并承担由此产生的维修费用;并对由于发包人前期规划手续不完善造成的不能正常开工予以谅解。
**)承包人负责按规定及****各主管部门要求办理有关施工场地交通、环卫、施工及其噪音管理等手续及洗车台、移动式扬尘在线监测、监控设备(与主管部门联网)、扬尘治理监督公示牌、围挡、喷淋等设备设施,负责协调执法队、交警队、*政管理处等关系,并承担全部费用及与此相关的所有责任;
**)承包人承担政府扬尘管控设备安装费用,针对政府扬尘管控所引起的工期延误,发包人顺延相应的工期,发生的停工费用由承包人承担(违反国家规定的按照国家相关规定执行);
**)承包人有责任采取必要的措施,协商并解决扰民及民扰问题,承包人必须遵照有关国家、地方政府发布的有关规定,避免或减少由于施工造成的噪音、污水排放、空气污染而带来的扰民及民扰影响,及施工带来日常行人路及道路使用之干扰。承包人必须主动协调同周围居民及有关单位的关系,以免造成窝工、停工、延误工期的现象发生。承包人须成立有关的协调民扰、扰民机构并负责处理扰民、民扰的工作;必须遵守有关扰民法规及发包人对施工时间的限制及规定。承包人须直接承担解决扰民或民扰问题的工作和费用。承包人不能以扰民或民扰问题处理为理由,向发包人提出索赔或工期**的要求;
**)承包人负责一切周边关系及其它关系协调,因关系协调不当造成误工、阻工、工期延误、费用发生,均由承包人承担,工期不予顺延、费用不予增加,并承担相应费用;
**)承包人应当根据法律法规及劳动合同约定的民工工资标准等内容,按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按时足额支付工资;承包人支付民工工资应编制工资支付表,如实记录支付时间、支付对象、支付数额、领取人签字记录等工资支付情况,并保存备查;承包人应按本要求及国家、地方有关规定按时支付民工工资,否则,视为违约,并按相应条款承担违约责任;
**)承包人应始终采取各种合理的预防措施,防止承包人员或其内部发生任何非法的、骚动的或无序的行为,以保持安定,保护现场及第三人的财产和人身安全;
**) 承包人在合同签订后**天内,按相关技术要求向发包人提交《临建设施施工方案》,由发包人及监理人正式审批通过后方可实施;
**)本工程在施工过程中存在多个单位同时作业时,承包人必须顾全大局,相互协作,密切配合,严格履行承包人职责,严格服从发包人和监理单位的协调指挥;承包人须积极协调配合其他单位的施工,积极协调解决施工过程中存在的各类问题,确保工程顺利进行;承包人应处理好与相邻施工单位的施工接口关系,否则,发包人有权要求承包人整改或另行指定其他单位来完成相关配合工作,其发生的费用从承包人的工程款中扣除,并不需要承包人同意;
**)承包人应对现场标高进行复核,并对其复核的标高承担相应的责任和风险。施工及结算过程中不因场地标高问题调整任何工程费用。
**)承包方必须无偿做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作,因承包人造成的损失由承包人承担;
**)承包方负责施工场地内道路铺设、维护、满足工程施工需要,费用自行承担,符合安全文明施工要求;
**)保证施工的排水,包括且不限于排水沟设置、污雨水排放等,费用由承包人承担;
**)由于承包人原因引起的政府监督管理部门的相关处罚与罚款由承包人承担;
**)承包人自行承担施工方案及过危大工程专家论证费用;
**)承包人负责在施工场地范围开设临时出入口,满足施工车辆及人员通行,便于施工区域封闭管理,相关费用由承包人承担且包含在合同价内。
**)承包人承担消防检测、升降观测、深基坑监测、室内环境检测等本工程所发生的一切检测费用:a、提供由相应消防检测资质的单位出具的消防检测报告,并通过消防验收;b、根据施工图设计要求,结合当地相关规定,提供由相应观测资质的单位出具的建筑变形观测成果(报告),深基坑监测、室内环境检测并通过相关验收。
**)承包人在降水过程中如果因降水出现民事纠纷,自行解决,并自行承担相关费用。
**)承包人为满足发包人对建设工程施工质量、工期及安全文明施工等方面的管理要求,须采取的质量保证措施、赶工措施、安全文明施工保证措施和增加的投入,由承包人承担,承包人在报价中已充分考虑。
**)承包人负责办理建筑工程《施工许可证》,发包人提供相应资料。
**)因国家、烟草行业及当地政策性原因造成的工期暂停,仅顺延相应工期。
*.* 项目经理
*.*.* 项目经理:
姓名:王志刚;
身份证号:*****************;
建造师执业资格等级:二级;
建造师注册证书号:陕************;
建造师执业印章号:;
安全生产考核合格证书号:陕************ 陕建安B(****)*******;
联系电话:;
电子信箱:;
通信地址:**省********北路*号;
承包人对项目经理的授权范围如下:代表承包人负责合同履行工作;按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,确保安全文明施工等,解决由承包人负责的各项事宜。权利应至少包括工程款使用、人力**和材料机械设备调整等权利。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求:项目经理每月至少在施工现场**天,项目经理离开施工现场时,应事先报总监理工程师批准,并征得发包人书面同意,且妥善安排工地现场工作。
承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:承包人应立即整改,否则,发包人追究承包人*****元违约金。
项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:视为项目经理缺勤一天。缺勤违约金标准为****元/人天。项目经理缺勤超过*天/月,承包人须按缺勤天数承担缺勤违约金、并进行书面解释和保证,另发包人有权要求承包人更换令发包人满意的项目经理。
*.*.* 承包人擅自更换项目经理的违约责任:不允许承包人擅自更换项目经理,承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致,并在开工前*天到任;在本工程竣工前,项目经理不得同时兼任其他任何项目。否则,发包人追究承包人******元违约金。
*.*.* 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:发包人有权要求承包人根据施工的情况更换项目经理,承包人必须执行。如果发包人的撤换通知书下达*天内,承包人仍拒不执行,承包人应承担*****元的违约金,并视为项目经理缺勤,按项目经理缺勤天数承担缺勤违约金。
*.* 承包人人员
*.*.* 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:开工前*天。
*.*.* 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:发包人有权要求承包人根据施工的情况更换技术负责人及主要施工管理人员,发包人要求承包人撤换不合格人员,承包人必须执行。如果发包人的撤换通知书下达*天内,承包人无正当理由拒绝撤换或未及时调换的,视为承包人违约,必须向发包人支付违约金,违约金标准:技术负责人*****元/人次;专业工程师****元/人次。
*.*.* 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:承包人技术负责人、主要施工管理人员离开施工现场时,应当事先报监理人批准,并征得发包人同意,妥善安排工地现场工作。
*.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其他在场主要管理人员未经发包人和管理人书面同意不准擅自更换,擅自更换项目技术负责人处*****元/人次违约金;擅自更换专职安全员处*****元/人次违约金;擅自更换其他在主要管理人员处****元/人次违约金;中标后,如承包人确需更换技术负责人,应至少提前*天以书面形式通知发包人,并征得发包人和监理人书面同意后方可更换,更换的人员要有同等资质及业绩证明,后任应继续行使合同约定的前任的职权,履行前任的义务;未经发包人和监理人书面同意承包人擅自更换项目班子主要人员,且拒绝执行发包人和监理人要求其调回原项目班子主要人员或调换同等胜任该职位的人员的,视为违约,发包人有权终止合同并要求承包人限期离场。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:/。
*.* 分包
*.*.* 分包的一般约定
禁止分包的工程包括:/。
主体结构、关键性工作的范围:法律法规规定的主体结构和关键性工作。
*.*.*分包的确定
允许分包的专业工程包括: /。
其他关于分包的约定:/ 。
*.*.* 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定:/ 。
*.* 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:自承包人进场到建筑工程竣工验收通过,承包人在工程施工全过程中应做好在工程交付前材料、成品、半成品的保护工作,责任和费用均由承包人承担。如果在保护期间损坏,承包人负责修复,由此产生的费用及工期延误均由承包人承担。
*.* 履约担保
承包人是否提供履约担保:提供。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:履约担保的形式采用履约保证金或金融机构保函;招标人确定中标人后,中标人应在接到招标人通知后**日内,将中标价的*%作为履约保证金打入招标人指定账户或按照招标文件要求的形式提交其他保证。逾期未交纳的取消其中标资格。有效期限自合同签订生效至建筑工程竣工验收通过。履约保证金在工程竣工验收合格,相关资料交付甲方,乙方无违约责任后,甲方退还乙方。若乙方违反合同约定,给甲方造成损失的,从履约保证金中扣除,如仍然不能弥补给甲方造成的损失,甲方有进一步追回损失的权力。如果采用金融机构保函提供履约担保,必须在合同签订前,提供无条件、不可撤销、见索即付的等额履约保证金银行保函,保函有效时间须与合同期限保持一致。若乙方违反合同约定,给甲方造成损失的,甲方有权向提供保函的金融机构进行索赔,如仍然不能弥补给甲方造成的损失,甲方有进一步追回损失的权力。(注:承包人提供的履约保函有效期为:****年*月**日—****年**月**日,若保函有效期到期工程未竣工验收,由承包人提前*个月向发包人提供履约保函续期或提供无条件、不可撤销、见索即付的等额履约保证金银行保函,有效期限至建筑工程竣工验收通过,若承包方未提供视为违约,并承担违约责任,发包方从应付工程款中扣除等额履约保证金,承包方不得因此停工)
*. 监理人
*.*监理人的一般规定
关于监理人的监理内容:根据法律规定并按照发包人授权及监理合同的约定。控制监理范围内工程建设的投资、建设工期和工程质量,进行工程建设合同、安全、信息管理,协调发包人、各参建单位之间的工作关系。并根据国家、地方相关法律、法规、规定、工程建设批文、合同、施工规范、验收规范等对工程进行全过程监理。
关于监理人的监理权限:工程建设监理合同授予(监理)工程师的权利。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:承包人应在承包人临时设施中,为监理人提供必要现场办公条件及设施用房。
*.* 监理人员
总监理工程师:
姓名:王四海;
职务:总监理工程师;
监理工程师执业资格证书号:********;
联系电话:***********;
电子信箱:/;
通信地址:******百花路**号*号楼“锦绣华庭”A座**层****号
关于监理人的其他约定:需要取得发包人批准才能行使的职权:变更设计及洽商,超清单范围的计量,涉及工程费用变化的变更签证,开工、停工、复工令,工期调整等。
*.* 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:
(*)/ ;
(*)/;
(*)/ 。
*. 工程质量
*.* 质量要求
*.*.* 特殊质量标准和要求:施工质量必须达到合同专用条款*.*.*项约定的质量标准。
关于工程奖项的约定:乙方承诺本项目无条件获得*优及以上工程,项目验收后若没拿到*优证书按最终结算额的*%从工程款中扣除。(以政府部门颁发证书和文件为准)
*.* 隐蔽工程检查
*.*.*承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:承包人应在检查前**小时书面通知监理人检查,通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点,并应附有必要的检查资料。
监理人不能按时进行检查时,应提前** 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过:** 小时。
*. 安全文明施工与环境保护
*.*安全文明施工
*.*.* 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:达标目标:承包人按发包人批准的施工组织设计进行施工现场布置、放置材料机械及其他设施,达到文明施工示范工地标准。无因工死亡责任事故、无火灾事故、无重大环境污染事件,无危险化学品泄漏、群体性食物中毒等责任事故发生、无大气污染、扬尘治理等方面的通报。
相关约定:签订合同的同时,双方签订《现场安全和环保协议书》并严格遵照执行。除执行通用条款以外,承包人对工程的安全负全面责任,包括但不限于因承包人安全措施不力而造**全事故和人身伤亡等情形,并承担因此发生的全部费用,发包人不承担任何责任;若因此造成发包人损失或发包人被第三方索赔的,由承包人承担相关费用。
其他安全约定:
(*)**中烟工业有限责任公司及***卷烟厂各项安全管理规定和要求系本协议的有效组成部分,承包人完全接受该规定条款,并承诺严格遵守。承包人进场施工前,必须对其工作人员进行进场前的安全教育,认真学习传达相关规定和要求。在项目实施过程中,发包人、承包人及监理工程师将定期、不定期的依据该规定共同对项目施工现场进行检查,若承包人违反了该规定,承包人将承担因此造成的违约责任;
(*)工程开工前,应由承包人编制施工组织设计,其中包括有针对性的安全技术措施及应急方案,经监理人审批通过后,才可组织实施,且必须严格按批准的施工方案组织施工;
(*)承包人在施工中必须严格按照安全文明施工的相关法律法规规定及要求,按照施工现场管理规定配置必备有效的消防器材及安全保障设施,对施工区域的消防及安全全面负责,并承担责任;
(*)承包人进场作业人员必须按照国家有关规定配备并穿戴好相应的劳动保护用品;承包人投入现场的机械设备必须完好合格,国家及地方法律法规有特殊要求需要调试验收合格的,必须调试验收合格并办理完相应审批手续才可使用;另承包人应保证机械设备及工具等在施工过程中符合安全要求和处于安全适用状态;
(*)承包人进场前应辨识其作业活动涉及的主要危险源及其风险、重要环境因素,确定风险控制措施,对于施工现场出现的不安全行为、不安全状态、不安定因素,承包人应及时采取办法进行消除,避免安全事故的发生;
(*)承包人承诺履约保证金或履约担保同时为安全进行担保,在工程进行期间,当出现安全生产违规情况或发生安全生产事故等情况,因承包人原因造成发包人经济、信誉损失的,发包人据实计算扣款额,在履约保证金或工程款中予以扣除,累计扣款总额如超过履约保证金总额的,超出部分承包人应在**日内补足;
(*)承包人若因违反国家、地方相关法律法规及本协议约定,导致安全事故发生,造成人员伤亡或财产损失的,责任均由承包人全部承担,由此造成的赔偿及处罚亦均由承包人自行承担。
*.*.* 关于治安保卫的特别约定:承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任,承包人应采取一切合理的预防措施,防止人员伤亡、财产损失事故,费用由承包人承担;承包人生活设施及施工现场应自费配备消防设备,防止火灾发生;承包人应保证其现场人员不得对项目整个场区内已建成的其他建筑和已安装的设备造成伤害。做好包括施工区、办公区生活区在内各管辖区的治安保卫工作。发包人对承包人的治安保卫及文卫管理进行监督管理。
关于编制施工场地治安管理计划的约定:承包人在开工前*天内编制施工场地治安管理计划,并制定应对突发治安事件的紧急预案,报监理人及发包人审核。
*.*.* 文明施工
合同当事人对文明施工的要求:承包人按建设行政主管部门和相关部门的规定办理。保证施工现场符合环保及文明施工的要求。施工期间产生的建筑垃圾,须清运至****指定场所。工程竣工验收交工前,承包人应对施工场地进行清理,清理临时道路、拆除临建房屋,清理各种建筑、生活垃圾,并报监理人、发包人验收。若项目交付使用后仍发现承包人场地建筑垃圾清理不彻底、且确实存在遗留物资及垃圾的,承包人需无条件清理,并承担相应费用。
*.*.* 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:安全文明施工措施费(以下简称“安全文明费”)随工程进度款比例支付。如果承包人达到安全文明工地标准、参与并获取文明工地称号的,发包人不因此再增加支付奖励费和安全文明费。
*.* 环境保护
在施工期间对环境主要影响是机械噪声和废水、废渣、尘埃,对此承包人应采取相应的防治措施和严格管理。并严格执行《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ***-****)、《**省住房和城乡建设厅关于发布**省工程建设标准〈城*房屋建筑和*政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准(试行)〉的通知》(豫建设标〔****〕**号)及施工当期现行有关的国家、**省、****各级政府及其行政主管部门发布的相关法律、法规、规范性文件、要求等规定。否则,承包人承担违反有关规定造成的一切损失和罚款。
*. 工期和进度
*.* 施工组织设计
*.*.* 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:(*)项目部组织架构、资质等级、人员分工及岗位职责等;(*)施工平面设计(包括但不限于拟建建筑物位置、临时建筑的设计、运输道路的设计、临水、临电、临时排水、临时消防设施等布置);(*)施工总体进度计划(包括但不限于计划开、竣工日期和总体施工进度甘特图、网络图等)及保障措施(如确保工期的技术组织措施、与进度计划相配套的细部实施计划,进度控制的应变措施等);(*)拟投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划;(*)劳**计划表、劳**保证措施及劳**来源;(*)材料与设备计划等;(*)质量目标及确保工程质量的保证体系(根据工程实际情况,具有针对性,如PDCA循环、原材料进场验收报审制度、工序检验制度、隐蔽工程报审与验收制度、工程档案资料的保管与移交制度等);(*)安全管理体系和确保安全生产的技术、组织措施(根据工程实际情况,具有针对性的预防自然灾害的措施如防雷、防洪、防震、防暑、防滑等措施,防火防爆措施,安全用电措施、工人宿舍与食堂的卫生防护措施、安全文明施工档案资料的保管与移交措施等);(*)确保文明施工的技术组织措施;(**)其它主要技术方案:如冬、雨季施工方案、任何可能发生的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险等;(**)对于工程成品保护的具体措施和承诺;(**)施工重点难点分析;(**)相应的应急预案及措施。本条所述的施工组织设计不应对合同及招标文件规定的工期做实质性变动,而是对其进一步的细化。在施工过程中,监理人及发包人有权要求承包人随时提交监理人及发包人认为必要的关于施工组织设计的任何说明和文件,对此类要求,承包人应遵照执行。承包人应按照经监理人及发包人审核通过的施工组织设计进行施工。但在任何情况下,监理人及发包人对施工组织设计审核不免除承包人对其应负的责任。
*.*.* 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:开工前*天。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:收到文件后*日内。
*.* 施工进度计划
*.*.* 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:收到文件后*日内。
*.* 开工
*.*.* 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限:在开工前*天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:开工前*天,办理好应由发包人办理的相关审批手续。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:开工前*天,承包人提前准备所需材料、工程设备、劳**安排;修建合同约定及相关规定要求的临时设施、临时道路等,尤其是安全文明施工设施、扬尘治理设施。
*.* 测量放线
发包人提供建筑定位放线报告、建筑复核报告、规划核实测量报告。
*.* 工期延误
*.*.* 因发包人原因导致工期延误
(*)因发包人原因导致工期延误的其他情形:/ 。
*.*.* 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:每逾期一日,向发包人支付人民币****元的违约金。同时承包人应赔偿因未能按期竣工造成的后续工程或生产无法正常开展给发包人造成的各项损失。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款,此赔偿款的支付并不能免除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:/。
*.* 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定:地质勘察报告、施工图纸未标明造成的不利物质条件,意外发现的地下管道、异常地下水位等。承包人应在遭遇按国家规定认定的不利物质条件后**小时内及时通知发包人和监理人,发包人应在收到通知后**小时内给予意见,监理人应在发包人给予意见后**小时内给承包人指令。
*.*异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:
(*)**小时内降雨量大于**mm的暴雨;
(*)*级以上持续*天的大风;
(*)造成工程损失的冰雹或大雪灾害,日降雪量**mm及以上;
(*)其他异常恶劣气候灾害。
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的,承包人有权要求发包人**工期,但由此产生的费用由承包人自行承担,不再另行计取。承包人应在遭遇异常恶劣气候条件后*天内书面通知发包人和监理人,未及时通知发包人和监理人的,工期延误不予考虑。
*.* 提前竣工的奖励
*.*.*提前竣工的奖励:无。
*. 材料与设备
*.*发包人供应材料与工程设备
发包人自行供应材料、工程设备: /。
*.*承包人采购材料与工程设备
*.*.*除专用合同条款第*.*款约定由发包人提供的材料和工程设备外,由承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。但是,发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备(包括从暂列金额中开支的材料和工程设备),其中属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的和虽不属于依法必须招标的范围但合同中约定采用招标方式采购的,由发包人和承包人以招标方式确定专项供应商。
*.*.* 承包人提供的材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批的时间:计划采购时间的**日之前。
*.*.* 承包人采购材料和设备的约定:
(*)承包人采购的材料设备的品种、规格、型号、质量应满足设计图纸、招标文件和现行《建筑工程施工质量与验收规范》的要求;按照本合同中“技术标准和要求”中列明的材料要求及品牌进行采购。
(*)承包人采购的主要材料、设备等必须注明产品名称、规格、型号、数量、品牌及生产厂家,并在采购前**日内通知发包人和监理人,取得发包人和监理人的书面同意(该同意及相关检验测试、验收等均不因此免除承包人的任何质量责任)方可进行采购;未经发包人和监理人同意,若如已用于本工程,承包人也应按发包人和监理人的指令无条件执行,所造成的损失由承包人负责;
(*)承包人采购的材料设备的检验或实验必须满足设计文件及国家现行的有关标准的要求,需送检的材料设备由承包人负责,所需的一切费用均在签约合同价款内;送检时,应通知监理工程师现场见证,未经监理工程师见证的送检材料,不能用于本工程,否则,因此所造成的损失由承包人负责;
(*)招标文件对承包人自行采购的材料、设备有规定的,承包人须严格执行;承包人如需更换,须经过发包人和监理人书面认可后才可采购及使用;
(*)对承包人提供的材料和工程设备,承包人应**监理人进行检验和交货验收,查验材料合格证明和产品合格证书,并按国家相关规范,进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试,检验和测试结果应提交监理人,所需费用由承包人承担。
(*)质量要求:无特殊说明,所有由承包人采购的材料设备的质量均需选用质量上乘、技术成熟、安全、可靠、绿色、环保、节能、维护成本低、耐用的材料、制品、设备,且须符合技术要求。
(*)承包人保证所提供的材料设备具备国内安全材料设备质量合格证书,符合发包人认可的设计方案的规定,并具有满足整个系统要求的功能。材料设备的制造应符合国家颁布的制造安全规范、技术条件。
(*)承包人应按合同约定采购材料设备。承包人采购之前,没有提前报请发包人对拟选定的材料设备进行确认,发包人可以拒绝材料设备进场,由此而造成的一切损失和工期延误全部由承包人承担。承包人采购的材料设备与合同约定不符时,应立即运出施工场地,重新采购符合要求的产品,并承担由此发生的费用,工期不予顺延。
(*)承包人采购的所有材料、设备均应达到满足国家规范标准,并符合本合同有关要求,每发现一个质量问题或不符合合同要求的,发包人将从工程款内扣除****元的违约金;每发现一个批次质量问题,发包人将从工程款内扣除*****元的违约金。若发现不合格材料、设备用于工程中,承包人无条件返工且费用自理,并扣至少******元的违约金。
(**)如果发包人要求验证材料的发票、凭单或收据、工资支出单据、保险单,以及试验报告、证明文件等,承包人应出示正本供发包人审阅。
*.*材料与工程设备的保管与使用
*.*.*发包人供应的材料设备的保管费用的承担:发包人不供应材料设备。
*.* 样品
*.*.*样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:主要材料均需在确认材料的同时报送样品。
*.* 施工设备和临时设施
*.*.* 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定:承包人按经监理人、发包人批准的施工总平面布置图修建临时设施及临时施工道路(含为发包人和监理人提供的临时办公场所),并根据施工的实际需要负责维修、养护和管理,费用已包含在合同价中。
*. 试验与检验
*.*试验设备与试验人员
*.*.* 试验设备
施工现场需要配置的试验场所:混凝土试块养护场所和根据工程实际情况及要求需要在施工现场组织建立相宜的试验场所。
施工现场需要配备的试验设备:按国家、省*有关部门相关规定配备。
施工现场需要具备的其他试验条件:/。
*.* 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定:按相关规定及监理人要求进行。
**. 变更
**.*变更的范围
关于变更范围的约定:(*)法律、行政法规和国家有关政策性调整;(*)经发包人认可的设计人对设计图纸做出设计变更或补充图纸;(*)发包人代表发出的变更通知。
**.* 变更估价
**.*.* 变更估价原则
关于变更估价的约定: (*)回标分析后的已标价工程量清单中有与变更工程项目子目相同的综合单价,采用该项目的综合单价;
(*)回标分析后的已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的,可在合理范围内参照类似项目的综合单价;按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算,原管理费、利润水平不变。如回标分析后的已标价工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上,则由发包人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算;
(*)回标分析后的已标价工程量清单中没有相同也没有类似于变更工程项目的,则按照本项目工程量清单及招标控制价编制依据以及其他相关规定执行,费税执行承包人投标时国家规定的费率计算综合单价和总价,然后整体乘以回标分析后的工程量清单总报价与招标控制价之比作为该部分最终的结算总价(注:材料价格按照施工当期****建设工程标准定额站和****建设工程造价管理协会发布的《***建设工程造价信息》计入;《***建设工程造价信息》没有的材料价格,参照《***建设工程材料价格信息》计入,基准价信息上没有的材料价格,发包人、承包人共同依法依规通过认质认价、招投标等方式确定)。
(*)新增单价必须经发包方签字同意后由第三方审计单位审定。
**.*承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限:应在收到承包人提交的合理化建议后*天内审查完毕并报送发包人,发现其中存在技术上的缺陷,应通知承包人修改。
发包人审批承包人合理化建议的期限:发包人应在收到监理人报送的合理化建议后*天内审批完毕。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:/。
**.* 暂估价
暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。
**.*.* 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目,采取以下第*种方式确定。
第*种方式:对于依法必须招标的暂估价项目,由承包人招标,对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行:
(*)承包人应当根据施工进度计划,在招标工作启动前**天将招标方案通过监理人报送发包人审查,发包人应当在收到承包人报送的招标方案后*天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作;
(*)承包人应当根据施工进度计划,提前**天将招标文件通过监理人报送发包人审批,发包人应当在收到承包人报送的相关文件后*天内完成审批或提出修改意见;发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标;
(*)承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前,应当提前*天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人,发包人应在收到资料后*天内与承包人共同确定中标人;承包人应当在签订合同后*天内,将暂估价合同副本报送发包人留存。
第*种方式:对于依法必须招标的暂估价项目,由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的,承包人应按照施工进度计划,在招标工作启动前**天通知发包人,并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后*天内确认。确定中标人后,由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。
**.*.*不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目,采取以下第*种方式确定:
第*种方式:对于不属于依法必须招标的暂估价项目,按本项约定确认和批准:
(*)承包人应根据施工进度计划,在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前**天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后*天内报送发包人,发包人应当在收到申请后**天内给予批准或提出修改意见,发包人逾期未予批准或提出修改意见的,视为该书面申请已获得同意;
(*)发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的,发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;
(*)承包人应当在签订暂估价合同后*天内,将暂估价合同副本报送发包人留存。
第*种方式:承包人按照第**.*.*项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第*种方式确定暂估价项目。
第*种方式:承包人直接实施的暂估价项目
承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的,经发包人和承包人协商一致后,可由承包人自行实施暂估价项目,合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。
**.*.* 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的,由此增加的费用和(或)延误的工期由发包人承担,并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。
**.* 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定:用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购,施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证等确认的费用。
**. 价格调整
**.* *场价格波动引起的调整
*场价格波动是否调整合同价格的约定:a、主要材料[钢材(仅限建筑、结构专业)、加气混凝土砌块、商品砼(不含泵送费)、预拌砂浆、电线电缆]风险系数为±*%;b、其他材料、机械费均不作调整。
因*场价格波动调整合同价格,采用以下第*种方式对合同价格进行调整:
第*种方式:采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源的约定:/;
第*种方式:采用造价信息进行价格调整。
(*)关于基准价格的约定:依据********年第四季度信息价。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 *%时,或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 *%时,其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 *%时,材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 *%时,其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 *%时,其超过部分据实调整。
第*种方式:其他价格调整方式:/。
**. 合同价格、计量与支付
**.* 合同价格形式
*、单价合同。
本合同价款采用固定综合单价方式确定。
关于回标分析和对不合理报价进行合理调整的相关要求:对于中标候选人的投标报价,招标人将组织回标分析,回标分析依据为招标控制价。投标单位已标价工程量清单中,投标报价的分部分项清单综合单价或单价措施费项目综合单价,超出招标控制价中分部分项清单综合单价或单价措施费项目综合单价*%的清单项目,视为不平衡报价,招标人在工程结算时将按照招标控制价相应清单综合单价乘以***%对中标价进行调整,中标单位不得拒绝;投标报价的分部分项清单综合单价或单价措施费项目综合单价低于招标控制价中相应清单综合单价的,不再调整。
综合单价包含的风险范围:除不可抗力,国家法律、法规、规章**策变化,省级或行业建设主管部门发布的人工费调整,按施工全期人工价格指数(所跨周期的均值)中的人工费调整),主材价格[钢材(仅限建筑、结构专业)、加气混凝土砌块、商品砼(不含泵送费)、预拌砂浆、电线电缆]超过±*%的变动的风险范围外,其余均为本合同包含的风险范围。
注:*)施工组织措施费按投标时提供的投标报价包干,承包人为便利于施工而更改施工方案所增加的工程费用、施工措施费一概不予调整,属施工技术组织措施失误造成的费用及延误工期均由承包人承担;*)承包人对工程现场环境以及发包人提供的招标文件、图纸等资料作出错误的推论、理解而导致报价失误,属于承包人风险,结算时合同价款将不予调整;*)因设计变更或者签证引起的工程量增加或者减少,除本合同另有规定外单价均不作调整;*)图纸中设计深度达不到施工要求的部分,承包人需进行深化设计,设计费用由承包人承担,且为限额设计,不得超过该部分投标报价,经发包人审核和原设计单位批准后方可投入施工。
风险费用的计算方法:承包人在合同价中已统筹考虑,不再另行计取。
风险范围以外合同价格的调整方法:由于工程变更或者是发包人改变承包范围导致分部分项的施工图纸工程量增减,其工程量变化在±**%以内(含±**%)的,应执行合同**有的综合单价;其工程量变化在±**% 以外(不含±**%)的,当工程量增加**%以上时,增加部分的工程量的综合单价应予调低,综合单价调整系数为*.**;当工程量减少**%以上时,减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高,综合单价调整系数为*.**。
*、总价合同。
总价包含的风险范围:/ 。
风险费用的计算方法:/ 。
风险范围以外合同价格的调整方法:/ 。
*、其他价格方式:/ 。
**.* 预付款
**.*.* 预付款的支付
预付款支付比例或金额:本工程无预付款。
预付款支付期限:/ 。
预付款扣回的方式:/。
**.*.* 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限:/ 。
预付款担保的形式为:/ 。
**.* 计量
**.*.* 计量原则
工程量计算规则:暂定工程量、清单项目的数量偏差及变更的工程量应根据施工图纸及其变更,按《建设工程工程量清单计价规范》(GB*****-****)工程量计算规则计算确定,并经发包人或其委托的全过程跟踪审计单位审定确认。
**.*.* 计量周期
关于计量周期的约定:上月的**日至当月**日。
**.*.* 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定:
(*)承包人应于每月**日向监理人报送上月**日至当月**日已完成的工程量报告,并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料;
(*)监理人应在收到承包人提交的工程量报告后*天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人,以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的,有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测,并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的,以监理人复核或修正的工程量报送发包人审核;
(*)发包人(含全过程跟踪审计)在收到经监理人审核完的工程量报告后*天内完成工程量审核。发包人(含全过程跟踪审计)对工程量有异议的,有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助发包人(含全过程跟踪审计)进行复核或抽样复测,并按发包人(含全过程跟踪审计)要求提供补充计量资料。承包人未按发包人(含全过程跟踪审计)要求参加复核或抽样复测的,发包人(含全过程跟踪审计)复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
**.*.* 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定:/ 。
**.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第**.*.* 项〔总价合同的计量〕约定进行计量:/ 。
**.*.* 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序:/ 。
**.* 工程进度款支付
**.*.* 付款周期
关于付款周期的约定:当月的**日至下月**日。
**.*.* 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定:工程款原则上按月支付,合同内进度款支付限额为监理人、发包人(含全过程跟踪审计)审定上月已完成实际工程量的**%(含民工工资),工程变更部分随进度款支付,限额为监理人、发包人(含全过程跟踪审计)审定上月已完成工程量的**%(含民工工资);工程款支付至合同总价**%(含民工工资),停止付款。待工程完工验收达到质量要求、且结算经发包人和第三方审计单位审定后,工程款支付至审**算价款的**%;发包人按工程价款结算总额的*%预留工程质量保修金,待缺陷责任期(**个月)满无质量问题后一次性支付(由于承包人原因工程维修而扣除的保修金除外),但并不免除承包人在保修期内的保修责任,保修义务执行合同保修书约定(见合同附件)。履约保证金退还详见合同专用条款*.*条。
安全文明费支付详见第*.*.*条。
每次付款前,承包人必须提供等额的增值税专用发票,税率为*%(若国家规定税率发生变化,直接调增减),否则发包人有权拒绝或迟延支付相应款项,且发包人对此不承担任何责任。乙方提供的发票必须符合国家税务规定,不得使用假发票、套开发票,否则乙方无条件更换发票,并承担票面金额**%的违约金,及由此引起的甲方损失的双倍金额。同时,甲方将乙方列为不合格供方,保留对其法律责任的追究。付款方式为转账。
本工程中变更、签证及结算的审减金额在**%以内(含)的审计费用由发包人承担,审减金额超过**%部分的审计费用由承包人承担。
**.*.* 进度付款申请单的提交
(*)单价合同进度付款申请单提交的约定:承包人应根据发包人的相关管理制度在每月**日前向监理工程师和发包人提供此当月的已完成工程量月报表和拨款申请表,如承包方未及时上报工程量月报表和拨款申请表,视为当月无须支付工程进度款。
(*)总价合同进度付款申请单提交的约定:/ 。
(*)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:/ 。
**.*.* 进度款审核和支付
(*)监理人审查并报送发包人的期限:监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后*天内完成审查并报送发包人。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:发包人在收到经监理人审查完成的进度付款申请表及相关资料后,*天内审查完成并签发进度款支付证书。
(*)发包人支付进度款的期限:承包人应在收到发包人签发的进度款支付证书后开具合法有效的等额增值税专用发票,发包人在收到该发票后**天内完成支付。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:/ 。
**.*.* 支付分解表的编制
*、总价合同支付分解表的编制与审批:/ 。
*、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:/ 。
**. 验收和工程试车
**.* 分部分项工程验收
**.*.*监理人不能按时进行验收时,应提前** 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过:** 小时。
**.* 竣工验收
**.*.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定:(*)本工程具备竣工验收条件时,承包人按国家工程竣工验收有关规定,向监理人提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料,监理人在收到竣工验收申请报告及完整的竣工资料后**天内审查完成并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的,应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容,承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后,再次提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。(*)发包人在收到经监理人审查通过的竣工验收申请报告后,**天内按规定组织监理人、设计人、承包人等相关单位进行验收。(*)竣工验收合格的,发包人在验收合格后**天内向承包人签发工程接收证书。(*)竣工验收不合格的,监理人按照验收意见发出通知,要求承包人对不合格的工程返工、修复或采取其他补救措施,由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或其他补救措施后,应重新提交竣工验收申请报告,并按本项约定的程序重新进行验收。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:/ 。
**.*.*移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限:颁发工程接收证书同时移交。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为:/ 。
承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。如未按时移交的按*****元/天支付违约金。
**.* 工程试车
**.*.* 试车程序
工程试车内容:/ 。
(*)单机无负荷试车费用由/ 承担;
(*)无负荷联动试车费用由/ 承担。
**.*.* 投料试车
关于投料试车相关事项的约定:/ 。
**.* 竣工退场
**.*.* 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限:工程竣工验收合格后**天内,所有临时设施必须拆除、所有承包人的设备和材料必须撤出施工现场(含大型设备基座挖出、运出场),承包人若不清场,则由发包人组织人员清场,费用在承包人工程款项中扣除。
**. 竣工结算
**.* 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限:本合同工程竣工验收后*个月内向监理人和发包人提交七套完整的竣工结算书和完整的竣工结算资料,如承包人未按规定提交,造成的结算滞后等引发的一系列后果均由承包人承担。
竣工结算申请单应包括的内容:包含但不限于竣工图、竣工资料、施工记录、详细工程量计算书、设计变更单、现场签证单及其他有关工程量和工程造价调整变动的相关资料。具体以第三方审计单位要求为准。
**.* 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限:发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后应及时委托第三工程造价咨询机构或审计单位进行工程竣工结算审计,并应在审计单位接到结算资料后两个月内完成结算审计初稿,承包人提供资料不全、结算资料不规范、内容不清晰、不配合结算等原因影响正常结算的结算审计时间相应顺延。
结算依据:合同、回标分析后综合单价等及同期**省预算定额、同期工程量清单计价规范、综合解释及工程造价相关部门发布的有关造价调整文件为准。
竣工结算书提交内容包括:结算汇总、综合单价分析、工程量计算书(电子文档)、签证变更汇总资料(含附件依据资料等)、材料认价、竣工图等结算依据资料,同时提供电子文档一套。
计入结算的资料有:设计变更、技术核定、现场签证、认质认价资料等。
发包人完成竣工付款的期限:结算审核结束后**天内结算工程款(质量保证金除外),因承包人提供竣工结算资料不完整,造成审核时间拖后,其责任由承包人自负。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:承包人对于发包人及发包人委托的第三方审计单位签认的竣工付款证书有异议的,对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书**天内提出异议,并由合同当事人进行复核。承包人逾期提出异议的,视为认可发包人的审批结果。
**.* 最终结清
**.*.* 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数:*份 。
承包人提交最终结算申请单的期限:承包人应在缺陷责任期终止后*天内。
**.*.* 最终结清证书和支付
(*)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后**天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。
(*)发包人完成支付的期限:颁发最终结清证书且收到承包人足额合法有效的增值税专用发票后**天内支付。
**. 缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限:**个月。
**.* 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定:扣留质量保证金。
**.*.* 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第(*)种方式:
(*)质量保证金保函,保证金额为:/ ;
(*)/ %的工程款;
(*)其他方式:扣留工程结算审定价的*%作为质量保证金。
**.*.* 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第(*)种方式:
(*)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;
(*)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;
(*)其他扣留方式:/ 。
关于质量保证金的补充约定:质量保证金的退还不能免除承包人在保修期内的保修责任;工程质量保修金待缺陷责任期(**个月)满无质量问题后一次性支付(由于承包人原因工程维修而扣除的保修金除外)。
**.*保修
**.*.* 保修责任
工程保修期为:执行国家相关规定,详见本合同附件保修书内容。
**.*.* 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:**小时内。
**. 违约
**.* 发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形: /
**.*.* 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法:
(*)因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任:/。
(*)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:/。
(*)发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第(*)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:/ 。
(*)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:/ 。
(*)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:因发包人的生产方式及计划、作业方式及计划或经营方式及计划等发生重大改变而影响本合同的执行时,承包人应理解并支持发包人所采取的措施。如本工程需要暂停,仅顺延工期。
(*)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任:发包人同意由此造成的工期顺延。
(*)其他:/ 。
**.*.* 因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。
**.* 承包人违约
**.*.* 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形:
(*)承包人拒绝发包人和监理人安排的合理的临时性工作;
(*)承包人施工过程中未及时积极主动解决外界干扰而影响施工,无法确保工程顺利进行的;
(*)承包人未能落实工程质量、进度、安全和文明施工保证措施,未精心组织好施工,不积极主动接受发包人或监理人检查的;
(*)在合同履行前或履行期间,发包人和监理人为使工程有条理进行,将根据合同条件和有关法规制定相应的管理程序、办法、制度(包括现场管理制度、现场水电管理办法、处罚制度、应急预案等,待承包人进场后由发包人提供给承包人)及图表等,承包人应遵照执行,承包人任何违背上述程序、办法、制度的行为和不使用相应图表的行为均被认为是违约行为;
(*)承包人应严格遵守**中烟工业有限责任公司和***卷烟厂相关管理办法及要求,承包人任何违背该管理办法和要求的行为均被认为是违约行为。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法:承包人对发包人和监理工程师在工作协调上若有异议,应及时提出,若无异议必须严格执行,否则,每出现一次拒绝执行的情况,发包人和监理单位视情况告知承包人后,可直接在当月工程款中扣除****~****元作为违约金。
**.*.* 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定:。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担式: /
**. 不可抗力
**.* 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:不可抗力是指在签订本合同时不能合理预见的、不能克服和不能避免的事件或情形。不可抗力包括但不限于:(*)地震、水灾、雪灾、龙卷风;(*)流行病、瘟疫;(*)战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用,暴乱或恐怖行为;(*)全国性、地区性、城*性或行业性罢工。
**.* 因不可抗力解除合同
合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 **天内完成已经监理和发包人确认合格部分工程款项的支付。
**. 保险
**.* 工程保险
关于工程保险的特别约定:除第三方责任险以外的建筑工程一切险、安装工程一切险等涉及到本工程的所有保险由承包人投保并承担其费用,应包含承包人在尚未竣工移交的在建工程、自身的财产及施工现场内的自身员工的人身伤害及财产,从事危险作业员工的意外伤害等。保险费用已包含在合同价中。因承包人不办理保险所造成的一切损失费用均由承包人承担。
**.*其他保险
关于其他保险的约定:承包人应为其施工现场全部人员投保意外伤害险,费用已经包含在合同价中。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:承包人应自行办理施工设备的财产保险,并承担费用。
**.* 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定:按通用条款执行。
**. 争议解决
**.* 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:不同意。
**.*.* 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定:/ 。
选定争议评审员的期限:/ 。
争议评审小组成员的报酬承担方式:/ 。
其他事项的约定:/ 。
**.*.* 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定:/ 。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第(*) 种方式解决:
(*)向仲裁委员会申请仲裁;
(*)向合同履行地 人民法院起诉。
**.补充条款
**.*安装工程所有设备采购须经监理人和发包人确认后采购。
**.*承包人同意发包人指定的第三方工程造价咨询机构或审计单位进行的结算审计,并对审计结果表示认可,但第三方工程造价咨询机构或审计单位违反国家强制性规定的除外。
**.*履约保障措施:
(*)提供履约担保。履约担保的形式采用履约保证金或金融机构保函;招标人确定中标人后,中标人应在接到招标人通知后**日内,将中标价的*%作为履约保证金打入招标人指定账户或按照招标文件要求的形式提交其他保证。逾期未交纳的取消其中标资格。有效期限自合同签订生效至建筑工程竣工验收通过。履约保证金在工程竣工验收合格,相关资料交付甲方,乙方无违约责任后,甲方退还乙方。若乙方违反合同约定,给甲方造成损失的,从履约保证金中扣除,如仍然不能弥补给甲方造成的损失,甲方有进一步追回损失的权力。如果采用金融机构保函提供履约担保,必须在合同签订前,提供无条件、不可撤销、见索即付的等额履约保证金银行保函,保函有效时间须与合同期限保持一致。若乙方违反合同约定,给甲方造成损失的,甲方有权向提供保函的金融机构进行索赔,如仍然不能弥补给甲方造成的损失,甲方有进一步追回损失的权力。
(*)承包人要接受发包人对工程主要建筑材料的监管,发包人与监理单位共同核查主要进场材料、设备的采购原始凭证、检测报告等数量质量情况。
**.*为了保证工程质量、安全,凡出现下列情况之一(不限于此)的,总监理工程师有权下达停工令,责令承包人停工整改,由此造成的损失由承包人自行负责,造成工期延误的承包人按约定承担违约责任。
(*)拒绝监理单位管理;
(*)施工组织设计(方案)未获总监理工程师批准而进行施工;
(*)未经监理单位检验而进行下一道工序作业者;
(*)擅自采用未经监理单位及发包人认可或批准的材料的,或者使用的原材料、构配件不合格或未经检查确认的,或者擅自采用未经认可的代用材料的;
(*)擅自变更设计图纸的要求;
(*)转包工程;
(*)存在安全隐患,未按监理单位和发包人要求及时进行整改;
(*)未按双方约定的要求上报所需资料的。
**.*承包人不得拖欠民工工资,如因拖欠工资发生民工围堵发包人办公场所、阻断交通或上访,造成严重不良影响的,承包人向发包人支付违约金*****元/次(由承包人直接支付或从承包人工程款中扣除)。
**.*因承包人责任引起的费用增加,由承包人自行承担;引起发包人费用增加的相关费用由承包人直接支付或从承包人工程款中扣除。
**.*招标文件和投标文件均为本合同的有效组成部分,投标文件与招标文件矛盾时,而投标文件中又没有明确招标文件偏离内容清单的,则以招标文件为准;对同一内容,投标文件表述符合又优于招标文件要求的,以投标文件为准。
**.*如因发包人原因需要加班加人赶工时,赶工费由承包人承担,发包人不再另行支付赶工费。
**.*合同签订时,双方同时签订《廉洁合同》、《安全和环保协议书》,与本合同具有同等法律效力。
**.**本合同未尽事宜,由双方协商解决处理。
**.**本合同所载联系方式(包括但不限于通讯地址、电子邮件、电话、传真、微信、即时通信方式等)均为有效联系方式,一方以本合同所载任一联系方式向对方发送的任何文件或通知均视为有效送达,无论另一方是否实际收到(含拒收、退回、他人代收等情形)。上述条款约定的联系方式亦适用于司法机关或仲裁机构相关(法律)文书的送达。对于合同解除和通讯信息变更,应当采取书面送达方式,送达地址以通讯地址为准,书面送达仅限于邮政特快专递为有效的送达方式,否则视为未送达。
承诺
一、履职尽责承诺
(一)、承包方关于关键岗位人员(项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、检测员等)履职尽责承诺及处理承诺
*、承包方将严格按招标文件要求配备项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、检测员等各岗位人员,各人员具体职责如下:
(*)项目经理:⑴施工质量实施项目法人终身责任制。项目经理作为本单位的全权代表行使管理职权及履行合同的权利及义务。⑵按照项目管理法全面负责本工程的组织实施、调度指挥、施工管理、进度控制、工程创优、安全管理、对外协调等组织指挥工作。⑶全面负责合同履行,保证工期、质量、安全和文明施工等目标实现。⑷在工程实施过程中,有关质量、安全、工期的保证和落实,工程进度款的拨付,各种报表的填报以及接受各类检查等。
(*)技术负责人:⑴对本工程质量、技术、计量、测量、试验等负直接技术责任。⑵负责组织图纸会审,组织对施工组织设计的审查及批准,负责质量计划的编制,检测标准方案的制定。⑶负责新技术、新工艺、新设备、新材料及先进科技成果的推广和应用。
(*)相关技术人员:负责各自工作岗位范围的技术工作。
(*)质量员:严格按现行国家强制性标准、验收标准、相关的法规、企业标准以及质量管理体系程序文件和公司有关质量规定,监督检查质量的“自检、互检、交接检”。参加对工程的检验批验收、协助项目经理作好分项工程、分部工程的自查予验。
(*)安全员:在项目部的领导下负责工地的安全管理工作,包括安全资料台帐的收集整理,并进行完善、工地的安全检查监督、对作业人员进行安全教育和安全技术交底,提高工人安全意识,使其掌握施工安全技术、自我防范能力、对突发事件的应急处理和自我保护知识等。
(*)材料员:熟知各种材料的性能、价格、产地、用途、按照项目部提出的材料计划单在公司规定时间内及时采购回所需的材料,对所采购的材料质量负责,做好材料成本核算工作,核算预算量与实际用量的差额,核算预算价与实际价的差额,核查工地材料的用量及消耗、损耗情况。
(*)检测员:了解项目的检测任务,并对各自的检测工作质量负责。熟悉相关检验、评定标准,完成本专业的试样加工、制作及测试,提出完整的测试记录、报告。负责各种试验检测工作的具体实施。
(*)其它人员:按项目需要及公司人力部岗位职责要求全面履行岗位职责。
各岗位人员在项目实施过程须恪尽职守,认真负责完成各项工作,对不称职人员,业主 有权责令承包方无条件更换。
*、按照主要施工管理人员表配置本项目全部主要管理人员(包含但不限于:项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、检测员等),且不得擅自更换。
*、项目经理每月至少在施工现场 ** 天,项目经理离开施工现场时,事先报总监理工程师批准,并征得发包人书面同意,且妥善安排工地现场工作。
*、项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:视为项目经理缺勤一天。缺勤违约金标准为****元/人天。项目经理缺勤超过*天/月,承包方将按缺勤天数承担缺勤违约金、并进行书面解释和保证,另发包人有权要求承包人更换令发包人满意的项目经理。
*、承包方技术负责人、主要施工管理人员离开施工现场时,应当事先报监理人批准,并征得发包人同意,妥善安排工地现场工作。
*、承包方擅自更换项目经理的违约责任:不得擅自更换项目经理,项目经理必须与投标时所承诺的人员一致,并在开工前*天到任;在本工程竣工前,项目经理不得同时兼任其他任何项目。否则,发包人追究承包方******元违约金。
*、无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:发包人有权要求承包方根据施工的情况更换项目经理,承包方必须执行。如果发包人的撤换通知书下达*天内,承包方仍拒不执行,承包方应承担*****元的违约金,并视为项目经理缺勤,按项目经理缺勤天数承担缺勤违约金。
*、承包方擅自更换主要施工管理人员的违约责任:项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其他在场主要管理人员未经发包人和管理人书面同意不准擅自更换,擅自更换项目技术负责人处*****元/人次违约金;擅自更换专职安全员处*****元/人次违约金;擅自更换其他主要管理人员处****元/人次违约金;如承包方确需更换技术负责人,应至少提前*天以书面形式通知发包人,并征得发包人和监理人书面同意后方可更换,更换的人员要有同等资质及业绩证明,后任应继续行使合同约定的前任的职权,履行前任的义务;未经发包人和监理人书面同意承包人擅自更换项目班子主要人员,且拒绝执行发包人和监理人要求其调回原项目班子主要人员或调换同等胜任该职位的人员的,视为违约,发包人有权终止合同并要求承包方限期离场。
*、无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:发包人有权要求承包方根据施工的情况更换技术负责人及主要施工管理人员,发包人要求承包方撤换不合格人员,承包方必须执行。如果发包人的撤换通知书下达*天内,承包方无正当理由拒绝撤换或未及时调换的,视为承包方违约,必须向发包人支付违约金,违约金标准:技术负责人*****元/人次;专业工程师****元/人次。
**、按合同约定期限向发包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告,否则按合同约定接受发包人处罚。
(二)、技术措施落实到位承诺
*、质量措施落实承诺
(*)自觉接受建设单位、监理单位以及相关的管理部门对建设工程施工质量、安全等的监督检查,及时改正检查中提出的问题。
(*)按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不擅自修改工程设计,不偷工减料。在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,及时提出意见和建议。
(*)建立、健全施工质量的检验制度,严格工序管理程的质量检查和记录。施工前向施工人员进行技术交底,直到每个工人熟悉操作工艺,施工中要求严格按操作工艺施工,对施工质量严格按“三检制”(自检、交接检、专业检)进行检查,每道工序不检查或检查不符合质量要求的,决不进行下道工序施工。
(*)建立、健全教育培训制度,加强对职工的教育培训;未经教育培训或者考核不合格的人员,不上岗作业。
(*)履行建筑工程质量保修义务。
(*)执行和落实质量保证管理制度。
(*)加强施工技术管理,强化施工技术交底制度,做好现场技术指导。
(*)加强工序质量监控,完善过程控制,严格例行检查。
(*)配足、配齐试验检测人员和设备,做好工程质量的试验和检测工作。
(**)加强施工测量、量测和监测管理,保证测量和监控量测工作的正确性。
(**)制定作业指导书,做好关键和特殊过程质量控制。
(**)做好施工内业资料,完善质量记录。
*、 安全措施承诺
(*)建立健全安全生产体系,成以项目经理为组长的安全、文明施工领导小组,负责对项目安全、文明施工管理等问题进行决策和管理;建立以项目经理为首,技术负责人、专职安全员、栋号长、班组长、施工作业层组成的纵向到底、横向到边的安全生产管理体系。
(*)贯彻执行“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,在整个施工过程中,必须认真遵守建筑安全工作规范和安全管理制度,努力做好安全生产、文明施工,杜绝事故发生。
(*)执行现行行业安全规范及标准。
(*)自觉接受使用单位及其管理部门对建设工程质量、安全等的监督检查,及时改正检查中提出的问题。
(*)建立建筑意外伤害保险制度,依法与工程施工人员签订劳动合同,按时支付工人工资,绝不拖欠民工工资。
(*)建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训度,制**全生产规章制度和操作规程,保证本单位安全生产条件所需资金的投入,对所承担的建筑工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录。
(*)建立健全安全生产责任制,必须成立施工现场安全生产、防火领导小组。组长由项目经理担任,成员由施工队长、安全员、施工班组长等组成。
(*)落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程,确保安全生产费用的有效使用,并根据工程的特点组织制**全施工措施,消除安全事故隐患。
(*)根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化,在施工现场釆取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的,做好现场防护。
(**)作业人员遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程,正确使用安全防护用具、机械设备等。
(**)对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训,其教育培训情况记入个人工作档案。为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。
(**)加强全体施工人员的安全生产教育。定期组织施工人员学习安全生产管理规定,提高思想认识,始终树立安全生产意识。做好工人岗前培训和新工人上岗培训。做到使每个工人明确自己岗位的安全技术、操作规范。
(**)认真监督执行安全技术措施及安全操作规程,针对生产任务特点,向班组进行书面安全技术交底,履行签字手续,并对规程、措施、交底要求的执行情况进行检查随时纠正违章作业。
(**)施工现场必须制作安全警示牌和安全警示条幅;要确保现场道路畅通;大型构件堆放整齐。施工现场必须按规定配备足够的安全消防器材。
(**)负责组织落实所管辖班组开展各项安全活动,学习安全操作规程,接受安全管理机构或人员的安全监督检查,及时解决其提出的不安全问题,做好现场各项安全防护。
*、工期措施承诺
(*)组建精干高效的项目经理部,在公司范围内选派符合招标文件要求资格,且综合能力强、施工及管理经验丰富的人员组建项目部。
(*)快速动员、快速进场,在设计完成后及时组织项目部主要管理人员进场,全力做好施工前期准备,迅速打开施工局面。优先安排关键线路等重难点工程施工,集中力量突破重难点项目的前期工程,保证按时开工。
(*)组织标准化作业,重点规范各标段的管理机构设置和管理制度的建立。确保管理顺畅,促使施工生产组织有序。
(*)统筹安排,系统做好施工生产各项保障工作,保证施工生产正常进行。
(*)推行专项里程碑工期考核,充分调动各作业队积极性。项目部根据工期总策划,对各分部关键节点制定专项里程碑工期目标,如项目部对关键里程碑工期进行严格奖罚考核,通过考核充分调动参建队伍的积极性,进而保证里程碑工期的实现。
(*)找出关键,抓住重点,分级预警,动态管理,实行“短板项目”工期预警制度。借鉴类似工程进度管理成功经验,对涉及关键里程碑工期项目实行工期预警管理制度,进行动态管理,将关键节点工期预警等级分为*级、*级、*级,明确各预警等级划分的条件、预警等级认定的组织机构、各预警级别采取的管理流程以及预警的评价与解除等。
(*)根据工程进度计划,本着满足需要、保障供应的原则,制定资金使用计划,专款专用,为工期履约提供资金保障。
(*)开展竞赛考核工作,按时组织季度、月度生产计划和重要里程碑目标考核,重奖重罚,充分调动各标段生产积极性。
(*)在各级管理人员中实行工期履约风险抵押金制度,针对各专业化队伍实行履约保证金制度,采取奖罚等激励措施,确保工期目标兑现。
(**)根据总体筹划和进度安排,配备充足的施工人力、物资、设备等**,并在各分部范围内结合工期统一调配,必要时本标段范围内调配。
(**)对现场机械设备加强管、用、养、修,建立设备台帐和技术档案,建立检测、大修、项修、技术开发、配件库存、人员培训等信息库,确保设备完好率,提高设备利用率;以先进的设备保证施工顺利进行。
*、文明施工及环境等技术措施承诺
(*)成立以项目经理为首的文明及环保施工领导小组。对工地文明施工情况,实行每日巡视,每周小检,每月大检,及时发现问题,解决问题。定期对职工进行文明施工教育,各工种进场工作前的入场教育中应强调文明施工的内容,在各种安全技术交底中都应有文明施工的具体要求。
(*)按建设行政主管部门和相关部门的规定办理。保证施工现场符合环保及文明施工的要求。
(*)遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定,履行文明施工义务,确保文明施工专项费用专款专用;施工场地(现场)应进行硬化处理,定期定时洒水,做好防治扬尘和大气污染工作;
(*)遵守“工完、料尽、场地净”的原则,不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机具各种设备运转正常;
(*)与进场队伍签订文明施工协议书,建立健全岗位责任制。
(*)挂牌施工,设立监督电话,接受社会监督。
(*)处理好生产、生活废水,防止污染周边环境。
(*)营地采用铁丝网等封闭,现场合理布局,材料、物品、机具等堆放整齐。
(*)施工内业资料齐全、整洁,办公室内按要求布置各类图表。
(**)营地实行门卫值班制,现场专人巡逻、看守。
(**)创建美好环境。组织健康有益的文体活动,丰富职工的文化生活。
(**)尊重当地居民风俗习惯,开展多种便民、**活动。
(**)严格执行《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ***-****)、《**省住房和城乡建设厅关于发布**省工程建设标准〈城*房屋建筑和*政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准(试行)〉的通知》(豫建设标〔****〕**号)及施工当期现行相关法律、法规、规范性文件、要求等规定。否则,承包方承担违反有关规定造成的一切损失和罚款。
(三)、技术措施落实不到位的处理承诺
*、在施工期间须服从发包人的管理,严格执行发包人的各项管理和规章制度,否则发包人有权对承包人予以处罚。
*、不得拖欠民工工资,如因拖欠工资发生民工围堵发包人办公场所、阻断交通或上访,造成严重不良影响的,承包方向发包人支付违约金*****元/次(由承包方直接支付或从承包方工程款中扣除)。
*、承包方采购的所有材料、设备均应达到满足国家规范标准,并符合本合同有关要求,每发现一个质量问题或不符合合同要求的,发包人可从工程款内扣除****元的违约金;每发现一个批次质量问题,发包人可从工程款内扣除*****元的违约金。若发现不合格材料、设备用于工程中,承包方无条件返工且费用自理,并扣至少******元的违约金。
*、承包方未按时移交工程的,违约金的计算方法为:承包方应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。如未按时移交的,按*****元/天支付违约金。
*、因承包方原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:每逾期一日,向发包人支付人民币****元的违约金。同时应赔偿因未能按期竣工造成的后续工程或生产无法正常开展给发包人造成的各项损失。发包人可从应向承包方支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款,此赔偿款的支付并不能免除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。
*、承包方若因违反国家、地方相关法律法规及本协议约定,导致安全事故发生,造成人员伤亡或财产损失的,责任均由承包方全部承担,由此造成的赔偿及处罚亦均由承包方自行承担。
*、以上部分处理承诺外,因其它相关技术措施未落实到位,承包方承担全部责任,所造成的一切损失由承包方承担,给发包人造成的损失由承包方负责赔偿。
二、优惠承诺
*、为发包人排忧解难、协调施工当地外部环境的承诺:
解决和协调好周边关系有利于工程项目的正常实施,针对本工程实际情况,结合公司多年以来的协调经验,公司将在项目上设专人进行外部协调,与政府和相关人员进行沟通交流,分析可能出现的问题,对可能出现的事件及早处理,避免事态发展,同时采取多种措施劝止周边居民干扰、保证正常施工。
施工期间加强文明施工管理,减少噪音扰民,夜间不安排噪音大的工序施工;在设备选择上优先使用低噪音设备,以减少对周边居民的噪音干扰。教育作业工人夜间装卸尽量慢起轻放,减少装卸的磕碰声和机械的轰鸣声。
*、保修、回访服务承诺:
保修期内的服务承诺:承包方不仅重视施工过程中的质量控制,而且也同样重视对工程的保修服务,在工程保修期间,承包方将依据保修合同,本着“为用户服务,向用户负责,让用户满意”的宗旨,以认真的态度、合理的措施、迅速的行动和优质的服务来回报用户。为使回访维修及时、且保质保量达到业主满意,接到业主通知后,确保及时到场维修,并实行了工程交工后回访制度,尽全力满足业主使用功能的需要。
*、工程质量、工期、安全施工承诺:
(*)工程质量承诺:严格对施工原材料的控制和检验,严格实行三检制度,严格实行过程控制,达到国家规定“合格”标准。若达不到合格标准,愿接受发包人处罚,质量保证措施详见施工组织设计。
(*)工期承诺:保证在合同约定的工期内完成全部施工任务,确保连续施工,工期保证措施详见施工组织设计。在施工过程中,不能因为资金未及时到位而影响工程进度和工期要求。
(*)安全施工承诺:将对各种大型设备,临时用电、外架搭设,现场施工管理,三级教育等规范管理,确保安全文明施工的目标实施。
(*)文明施工承诺:将分生活区、办公区、施工区三大块落实各种文明施工的具体措施和工作,安全文明施工措施详见施工组织设计。
*、不因农忙、雨季、资金状况影响施工进度,确保连续施工承诺:
工程施工过程中,在农忙期间、雨季和工程建设资金暂不到位的情况下,保证不停工、不减员,确保工程施工的连续性和施工总进度计划按期完成,具体措施为:
(*)多年以来,我公司多使用北方施工工人,他们常年在外,并且在农忙期间给予他们相应的经济补偿,解决了工人们的后顾之忧,能在农忙期间安心工作,确保了工程施工的连续性和工程质量的稳定性。
(*)雨季施工将采取有效地防雨排水措施,确保按计划进度完成施工任务(具体措施详见施工组织设计)。
(*)承包方承诺当发包人资金紧张时,保证不间断、连续正常施工。工程施工按总体计划完成,实现合同工期的全面履约(具体措施详见施工组织设计)。
*、不拖欠、不克扣工人工资承诺:
保证本工程项目不发生施欠和克扣工人工资现象,更不会出现上访事件,保证措施为:
(*)按照建设主管部门的要求,足额缴纳工人工资保障金,以保证政府行政监督的实施。
(*)对每个工人进行实名制管理并办理银行工资卡,由公司通过银行直接发到工人手中,通过公司、项目、工人之间的工资发放链条来确保工人都能拿到该拿的工资,不发生停工和上访现象,以促进社会和谐安定。
三、项目管理机构组成人员承诺书
(*)承包方承诺按照项目管理机构组成人员实施本合同,在合同实施期间以确保按合同要求完成本工程,并保证项目管理机构组成人员到位率在 **% 以上即每月不少于**日历天。如违反此承诺,承包方承诺愿意接受业主的任何处罚,包括终止合同,没收承包方的合同履约保证金,直至被清退出场,并为此负一切法律责任。
(*)承包方承诺拟投入的项目管理机构组成人员的执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书及项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员、施工员、质检员、造价从业人员、材料员等岗位人员执业或职业资格证交业主留存,在工程项目竣工验收合格后,凭竣工验收证明书领回。
*.承包方保证上述信息的真实和准确,并愿意承担因承包方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
附件
协议书附件:
专用合同条款附件:
附件:技术标准和要求
附件:工程质量保修书
附件:承包人主要施工管理人员表
附件:廉洁合同
附件:现场安全和环保协议书
附件
技术标准和要求
第一节 一般要求
*.工程说明
*.*工程概况
l.*.*本工程基本情况如下:本项目是**中烟工业有限责任公司批复建设的建设项目。
*.*.*本工程施工场地(现场)具体地理位置如下:位于***卷烟厂西北角。
*.* 现场条件和周围环境
*.*.*本工程施工场地(现场)已经实现三通一平,具备施工条件。施工场地(现场)临时水源接口位置、临时电源接口位置、临时排污口位置、建筑红线位置、道路交通和出入口、以及施工场地(现场)和周围环境等情况可现场踏勘。投标人应结合项目整体规划及建设内容,合理规划布置施工场地。总平面位置图中,施工场地范围由投标人按照扬尘防控等要求,采用轻质隔板隔断,隔断板两侧均需满贴安全、质量、廉政等方面的宣传图文、标语;承包人负责在施工场地范围开设临时出入口,满足施工车辆及人员通行,便于施工区域封闭管理;根据规范和使用需求,承包人自行设置硬化的临时施工道路(道路硬化宽度需满足规范和使用要求),道路修建及最终拆除清理外运的费用须包含在本次报价中。承包人负责区域内临时围墙的日常维护和维修,如果现有临时围墙不满足安全文明施工要求和实际使用需求的,承包人须负责重新修设,费用已包含在合同价内。承包人负责施工大门至城*道路之间临时道路的修设、垃圾清理,负责人行道、机非隔离带拆除硬化,并负责地下管线、管井的保护及加固工作,费用已包含在合同价内。
*.*.*现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下: /
*.*.*承包人被认为已在本工程投标阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围环境,并已在其投标时就此给予了充分的考虑。
*.*地质及水文资料
*.*.*现场地质及水文资料和信息数据如下:详见地质勘察报告(提供)。
*.*资料和信息的使用
*.*.*合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信息数据,是发包人现有的和客观的,发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策,由承包人自行负责。
*.承包范围
*.*承包范围
*.*.*承包人施工范围如下:
主要建设内容:见前附表
*.*承包范围内的暂列金额项目:暂列金额是否实际发生、其再分和合并等均不应成为承包人要求任何追加费用和(或)**工期的理由。
*.*由发包人发包的专业工程属于与本工程有关的其他工程,不属于承包人的承包范围。
*.*发包人发包的专业工程:电梯购置及安装、信息机房、质量检测室等。
*.适用规范和标准
*.*适用的规范、标准和规程
*.*.*除合同另有约定外,本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程和设计文件中明确的规范、标准和规程。适用于本工程的国家、行业和地方的规范、标准和规范等的名录见本章第三节。构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾,承包人应书面要求监理人、发包人予以澄清,除监理人和发包人有特别指示外,承包人应按照其中要求最严格的标准执行。
*.*.*除合同另有约定外,材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的,且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准。
*.安全文明施工
*.*安全防护
*.*.*在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中,承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等,按照通用合同条款和专用条款的约定履行其安全施工职责。
*.*.*承包人应坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间,承包人应在施工场地(现场)设立、提供和维护以下设施并在有关工作完成或竣工后撤除:
(*)设立在现场入口显著位置的现场施工总平面图、总平面管理、安全生产、文明施工、环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称和工程概况等说明的图板;
(*)为确保工程安全施工须设立的足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌、火警、匪警和急救电话提示牌等等;
(*)**和临边位置的安全防护设施,包括护身栏杆、脚手架、**盖板和加筋、竖井防护栏杆、防护棚、防护网、坡道等等;
(*)安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣等安全生产用品;
(*)所有机械设备包括各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明;
(*)装备良好的临时急救站和配备称职的医护人员;
(*)主要作业场所和临时安全疏散通道**小时**伏安全照明和必要的警示等以防止各种可能的事故;
(*)足够数量的和合格的手提灭火器;
(*)装备良好的易燃易爆物品仓库和相应的使用管理制度;
(**)对涉及明火施工的工作制定诸如用火证等的管理制度;
(**)其他:见专用条款及现场安全和环保协议书。
*.*.*安全文明施工费用必须专款专用,承包人应对其由于安全文明施工费用和施工安全措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。
*.*.*承包人应建立专门的施工场地(现场)安全生产管理机构,配备足够数量的和符合有关规定的专职安全生产管理人员,负责日常安全生产巡查和专项检查,召集和主持现场全体人员参加的安全生产例会,负责安全技术交底和技术方案的安全把关,负责制定或审核安全隐患的整改措施并监督落实,负责安全资料的整理和管理,及时消除安全隐患,做好安全检查记录,确保所有的安全设施都处于良好的运转状态。承包人项目经理和专职安全生产管理人员均应当具备有效的安全生产考核合格证书。
*.*.*承包人应遵照有关法规要求,编印安全防护手册发给进场施工人员,做好进场施工人员上岗前的安全教育和培训工作,并建立考核制度,只有考核合格的人员才能进场施工作业。特种作业人员还应经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后方可上岗。在任何分部分项工程开始施工前,承包人应当就有关安全施工的技术要求向施工作业班组和作业人员等进行安全交底,并由双方签字确认。
*.*.*承包人应为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备,承包人还应为施工场地(现场)邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员,提供一切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等,以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施工可能造成的不便。
*.*.*承包人应在施工场地(现场)入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔**、基坑边沿、危险品存放处等危险部位设置一切必需的安全警示标志,包括但不限于标准道路标志、报警标志、危险标志、控制标志、安全标志、指示标志、警告标志等,并配备必要的照明、防护和看守。承包人应当按监理人的指示,经常补充或更换失效的警示和标志。
*.*.*承包人应对施工场地(现场)内由其提供并安装的所有提升架、外用电梯和塔吊等垂直和水平运输机械进行安全围护,包括卸料平台门的安全开关、警示铃和警示灯,卸料平台的护身栏杆,脚手架和安全网等等;所有的机械设备应设置安全操作防护罩,并在醒目位置张挂详细的安全操作要点等。
*.*.*承包人应对所有用于提升的挂钩、挂环、钢丝绳、铁扁担等进行定期检测、检查和标定;如果监理人认为,任何此类设施已经损坏或有使用不当之处,承包人应立即以合格的产品进行更换;所有垂直和水平运输机械的搭设、顶升、使用和拆除必须严格依照现行有关法规、规章、规范、标准和规程等的要求。
*.*.**所有机械和工器具应定期保养、校核和维护,以保证它们处于良好和安全的工作状态。保养、校核和维护工作应尽可能安排在非工作时间进行,并为上述机械和工器具准备足够的备用配件,以确保工程的施工能不间断地进行。
*.*.**在永久工程和施工边坡、建筑物基坑、地下洞室等的开挖过程中,应根据其施工安全的需要和(或)监理人指示,安装必要的施工安全监测仪器,及时进行必要的施工安全监测,并定期将安全监测成果提交监理人,以防止引起任何沉降、变形或其他影响正常施工进度的损害。
*.*.**承包人应对任何施工中的永久工程进行必要的支撑或临时加固。除非承包人已获得监理人书面许可并按要求进行了必要的加固或支撑,不允许承包人在任何已完成的永久性结构上堆放超过设计允许荷载的任何材料、物品或设备。在任何情况下,承包人均应对其任何上述超载行为引起的后果负责,并承担相应的修缮费用。
*.*.**承包人应成立应急救援小组,配备必要的应急救援器材和设备,制定灾害和生产安全事故的应急救援预案,并将应急救援预案报送监理人。应急救援预案应能随时组织应救专职人员、并定期组织演练。
*.*.**施工过程中需要使用爆破或带炸药的工具等危险性施工方法时,承包人应提前通知监理人。经监理人批准后,承包人应依照有关法律、法规、规章以及政府有关主管机构制定的规范性文件等的规定,向有关机构提出申请并获得相关许可。承包人应严格依照上述规定使用、储藏、管理爆破物品或带炸药的工具等,并负责由于这类物品的使用可能引起的任何损失或损害的赔偿。任何情况下,承包人不得在已完永久性工程中和空心砌体中使用爆破方法。
*.*.**基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除工程和爆破工程等达到一定规模和危险性较大的分部分项工程,承包人应当编制专项施工方案,其中深基坑、地下暗挖和高大模板工程的专项施工方案,还应组织专家进行论证和审查。
*.*.**承包人应按照合同约定处理本工程施工过程中发生的事故。发生施工安全事故后,承包人必须立即报告监理人和发包人,并在事故发生后一小时内向发包人提交事故情况书面报告,并根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定,及时向工程所在地*级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。情况紧急时,事故现场有关人员可以直接向工程所在地*级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。
*.*.**承包人还应根据有关法律、法规、规定和条例等的要求,制定一套安全生产应急措施和程序,保证一旦出现任何安全事故,能立即保护好现场,抢救伤员和财产,保证施工生产的正常进行,防止损失扩大。
*.*.**安全防护方面的其他要求如下:见专用条款及现场安全和环保协议书。
*.*临时消防
*.*.*承包人应建立消防安全责任制度,制定用火、用电和使用易燃易爆等危险品的消防安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规**府消防管理机构的要求。
*.*.*承包人应根据相关法律法规和消防管理部门的要求,为施工中的永久工程和所有临时工程提供必要的临时消防和紧急疏散设施,包括提供并维持畅通的消防通道、临时消火栓、灭火器、水龙带、灭火桶、灭火铲、灭火斧、消防水管、阀门、检查井、临时消防水箱、泵房和紧随工作面的临时疏散楼梯或疏散设施,消防设施的设立和消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要,始终保持能够随时投入正常使用的状态,并设立明显标志。所有的临时消防设施属于承包人所有,至工程实际竣工时且永久性消防系统投入使用后从现场拆除。
*.*.*承包人应当成立由项目主要负责人担任组长的临时消防组或消防队,宣传消防基本知识和基本操作培训,组织消防演练,保证一旦发生火灾,能够组织有效的自救,保护生命和财产安全。
*.*.*施工场地(现场)内的易燃、易爆物品应单独和安全地存放,设专人进行存放和领用管理。施工场地(现场)储有或正在使用易燃、易爆或可燃材料时或有明火施工的工序,应当实行严格的动火管理制度。
*.*.*临时消防方面的其他要求如下:见专用条款及现场安全和环保协议书。
*.*临时供电
*.*.*承包人应当根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ **—****)及其适用的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。临时用电方案及其变更必须履行“编制、审核、批准”程序。施工临时用电方案应当由电气工程技术人员组织编制,经企业技术负责人批准后实施,经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。
*.*.*承包人应为施工场地(现场),包括为工程楼层或者各区域,提供、设立和维护必要的临时电力供应系统,并保证电力供应系统始终处于满足供电管理部门要求和正常施工生产所要求的状态,并在工程实际竣工和相应永久系统投入使用后从现场拆除。
*.*.*临时供电系统的电缆、电线、配电箱、控制柜、开关箱、漏电保护器等材料设备均应当具有生产(制造)许可证、产品合格证并经过检验合格的产品。临时用电采用三相五线制、三级配电和两极漏电保护供电,三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆,按规定设立零线和接地线。电缆和电线的铺设要符合安全用电标准要求,电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁严地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。各种配电设备均设有防止漏电和防雨防水设施。
*.*.*承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明,地下工程照明系统的电压不得高于**V,在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于**V。不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。
*.*.*凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地和避雷装置。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修,并建立定期检查制度。
*.*.*临时用电方面的其他要求如下:见专用条款及现场安全和环保协议书。
*.*劳动保护
*.*.*承包人应遵守所有适用于本合同的劳动法规及其他有关法律、法规、规章和规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定,合理安排现场作业人员的劳动和休息时间,保障劳动者必须的休息时间,支付合理的报酬和费用。承包人应按有关行政管理部门的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理任何必要的证件、许可、保险和注册等,并保障发包人免于因承包人不能依照或完全依照上述所有法律、法规、规章和规定等可能给发包人带来的任何处罚、索赔、损失和损害等。
*.*.*承包人应按照国家《劳动保护法》的规定,保障现场施工人员的劳动安全。承包人应为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护,包括但不限于安全防护、防寒、防雨、防尘、绝缘保护、常用药品、急救设备、传染病预防等。
*.*.*承包人应为其履行本合同所雇佣的职员和工人提供和维护任何必要的膳宿条件和生活环境,包括但不限于宿舍、围栏、供水(饮用及其他目的用水)、供电、卫生设备、食堂及炊具、防火及灭火设备、供热、家具及其他正常膳宿条件和生活环境所需的必需品,并应考虑宗教和民族习惯。
*.*.*承包人应为现场工人提供符合政府卫生规定的生活条件并获得必要的许可,保证工人的健康和防止任何传染病,包括工人的食堂、厕所、工具房、宿舍等;承包人应聘请专业的卫生防疫部门定期对现场、工人生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理,包括消灭白蚁、鼠害、蚊蝇和其它害虫,以防对施工人员、现场和永久工程造成任何危害。
*.*.*承包人应在现场设立专门的临时医疗站,配备足够的设施、药物和称职的医务人员,承包人还应准备急救担架,用于一旦发生安全事故时对受伤人员的急救。
*.*.*劳动保护方面的其他要求如下:见专用条款及现场安全和环保协议书。
*.*脚手架
*.*.*承包人应搭设并维护一切必要的临时脚手架、挑平台并配以脚手板、安全网、护身栏杆、门架、马道、坡道、爬梯等等。脚手架和挑平台的搭设应满足有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等的要求。新搭设的脚手架投入使用前,承包人必须组织安全检查和验收,并对使用脚手架的作业人员进行安全交底。
*.*.*所有脚手架,尤其是大型、复杂、高耸和非常规脚手架,要编制专项施工方案,还应当经过安全验算,脚手架安全验算结果必须报送监理人核查后方可实施。
*.*.*搭设爬架、挂架、超高脚手架等特种或新型脚手架时,承包人应确保此类脚手架的安全性和保证此类脚手架已经过有关行政管理部门允许使用的批准,并承担与此有关的一切费用。
*.*.*承包人应当加强脚手架的日常安全巡查,及时对其中的安全隐患进行整改,确保脚手架使用安全。雨、雪、雾、霜和大风等天气后,承包人必须对脚手架进行安全巡查,并及时消除安全隐患。
*.*.*承包人应允许发包人、监理人等和有关行政管理部门或者机构免费使用承包人在现场搭设的任何已有脚手架,并就其安全使用做必要交底说明。承包人在拆除任何脚手架前,应书面请示监理人他将要拆除的脚手架是否为发包人、监理人等**府有关机构所需,只有在获得监理人书面批准后,承包人才能拆除相关脚手架,否则承包人应自费重新搭设。
*.*.*脚手架的其他要求如下:见专用条款及现场安全和环保协议书。
*.*施工安全措施计划
*.*.*承包人应根据《中华人民**国安全生产法》、《职业健康安全管理体系规范》、《中华人民**国消防法》、《中华人民**国道路交通安全法》、《中华人民**国传染病防治法实施办法》和地方有关的法规等,按照合同条款第*.*.*项的约定,编制一份施工安全措施计划,报送监理人审批。
*.*.*施工安全措施计划是承包人阐明其安全管理方针、管理体系、安全制度和安全措施等的文件,其内容应当反映现行法律法规规定的和合同条款约定的以及本条上述约定的承包人安全职责,包括但不限于:
(*)施工安全管理机构的设置;
(*)专职安全管理人员的配备;
(*)安全责任制度和管理措施;
(*)安全教育和培训制度及管理措施;
(*)各项安全生产规章制度和操作规程;
(*)各项施工安全措施和防护措施;
(*)危险品管理和使用制度;
(*)安全设施、设备、器材和劳动保护用品的配置;
(*)其他:见专用条款及现场安全和环保协议书。
施工安全措施的项目和范围,应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定,即应采取以改善劳动条件,防止工伤事故,预防职业病和职业中毒为目的的一切施工安全措施,以及修建必要的安全设施、配备安全技术开发试验所需的器材、设备和技术资料,并对现场的施工管理及作业人员做好相应的安全宣传教育。
*.*.*施工安全措施计划应当在合同约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工安全措施计划,并及时补充、修订和完善施工安全措施计划,确保安全生产。
*.*文明施工
*.*.*承包人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定,履行文明施工义务,确保文明施工专项费用专款专用。
*.*.*承包人应当规范现场施工秩序,实行标准化管理:
(*)承包人的施工场地(现场)必须干净整治、做到无积水、无淤泥、无杂物,材料堆放整齐;
(*)施工场地(现场)应进行硬化处理,定期定时洒水,做好防治扬尘和大气污染工作;
(*)严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则,不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机具,各种设备运转正常;
(*)承包人修建的施工临时设施应符合监理人批准的施工规划要求,并应满足本节规定的各项安全要求;
(*)监理人可要求承包人在施工场地(现场)设置各级承包人的安全文明施工责任牌等文明施工警示牌;
(*)材料进入现场应按指定位置堆放整齐,不得影响现场施工和堵塞施工、消防通道。材料堆放场地应有专职的管理人员;
(*)施工和安装用的各种扣件、紧固件、绳索具、小型配件、镙钉等应在专设的仓库内装箱放置;
(*)现场风、水管及照明电线的布置应安全、合理、规范、有序,做到整齐美观。不得随意架设和造成隐患或影响施工。
*.*.*承包人应为其雇佣的施工工人建立并维护相应的生活宿舍、食堂、浴室、厕所和文化活动室等,其标准应满足政府有关机构的生活标准和卫生标准等的要求。
*.*.*承包人应为任何已完成的、正在施工的和将要进行的任何永久和临时工程、材料、物品、设备、以及因永久工程施工而暴露的任何毗邻财产提供必要的覆盖和保护措施,以避免恶劣天气影响工程施工和造成损失。保护措施包括必要的冬季供暖、雨季用阻燃防水油布覆盖、额外的临时仓库等等。因承包人措施不得力或不到位而给工程带来的任何损失或损害由承包人自己负责。
*.*.*在工程施工期间,承包人应始终避免现场出现不必要的障碍物,妥当存放并处置施工设备和多余的材料,及时从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程和设施。
*.*.*承包人应为现场的工人和其他所有工作人员提供符合卫生要求的厕所,厕所应贴有磁砖并带手动或自动冲刷设备和洗手盆;承包人负责支付与该厕所相关的所有费用,并在工程竣工时,从现场拆除。承包人应在工作区域设立必要的临时厕所,并安排专门人员负责看护和定时清理,以确保现场免于随地大小便的污染。
*.*.*承包人应在现场设立固定的垃圾临时存放点并在各楼层或区域设立必要的垃圾箱;所有垃圾必须在当天清除出现场,并按有关行政管理部门的规定,运送到指定的垃圾消纳场。
*.*.*承包人应对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。承包人在运输任何材料的过程中,应采取一切必要的措施,防止遗洒和污染公共道路;一旦出现上述遗洒或污染现象,承包人应立即采取措施进行清扫,并承担所有费用。承包人在混凝土浇注、材料运输、材料装卸、现场清理等工作中应采取一切必要的措施防止影响公共交通。
*.*.*承包人应当制订成品保护措施计划,并提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护,包括对已完成的所有分包人和独立承包人(如果有)的工程或工作的保护,防止已完工作遭受任何损坏或破坏。成品保护措施应当合理安排工序,并包括工作面移交制度和责任赔偿制度。
*.*.**文明施工方面的其他要求如下:见专用条款及现场安全和环保协议书。安全文明施工费用必须专款专用,承包人应对其由于安全文明施工费用和施工安全措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。
*.*环境保护
*.*.*在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中,承包人应当始终遵守国家和工程所在地有关环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程等,按照通用合同条款的约定履行其环境与生态保护职责。
*.*.*承包人应按合同约定和监理人指示,接受国家和地方环境保护行政主管部门的监督、监测和检查。承包人应对其违反现行法律、法规、规章、规范、标准和规程等以及本合同约定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。
*.*.*承包人制订施工方案和组织措施时应当同步考虑环境和**保护,包括水土**保护、噪声、振动和照明污染防治、固体废弃物处理、污水和废气处理、粉尘和扬尘控制、道路污染防治、卫生防疫、禁止有害材料、节能减排以及不可再生**的循环使用等因素。
*.*.*承包人应当做好施工场地(现场)范围内各项工程的开挖支护、截水、降水、灌浆、衬砌、挡护结构及排水等工程防护措施。施工场地(现场)内所有边坡应当采取有效的水土流失防治和保持措施。承包人采用的降水方案应当充分考虑对地下水的保护和合理使用,如果国家和(或)地方人民政府有特别规定的,承包人应当遵守有关规定。承包人还应设置完善的排水系统,保持施工场地(现场)始终处于良好的排水状态,防止降雨径流对施工场地(现场)的冲刷。
*.*.*承包人应当确保其所提供的材料、工程设备、施工设备和其他材料都是绿色环保产品,列入国家强制认证产品名录的,还应当是通过国家强制认证的产品。承包人不得在任何临时和永久性工程中使用任何政府明令禁止使用的对人体有害的任何材料(如放射性材料、**制品等)和方法,同时也不得在永久性工程中使用政府虽未明令禁止但会给居住或使用人带来不适感觉或味觉的任何材料和添加剂等;承包人应在其施工环保措施计划中明确防止误用的保证措施;承包人违背此项约定的责任和后果全部由承包人承担。
*.*.*承包人应为防止进出场的车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路等行为制定并落实必要的措施,这类措施应至少包括在现场出入口设立冲刷池、对现场道路做硬化处理和采用密闭车厢或者对车厢进行必要的覆盖等。
*.*.*承包人应当保证施工生产用水和生活用水符合国家有关标准的规定。承包人还应建设、运行和维护施工生产和生活污水收集和处理系统(包括排污口接入),建立符合排放标准的临时沉淀池和化粪池等,不得将未处理的污水直接或间接排放或造成地表水体、地下水体或生产和生活供水系统的污染。
*.*.*承包人应当采取有效措施,建立相应的过滤、分离、分解或沉淀等处理系统,不得让有害物质(如燃料、油料、化学品、酸等,以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等)污染施工场地(现场)及其周边环境。承包人施工工序、工作时间安排和施工设备的配置应当充分考虑降低噪声和照明等对施工场地 (现场)周边生产和生活的影响,并满足国家和地方政府有关规定的要求。
*.*.*环境保护方面的其他要求如下:见专用条款及现场安全和环保协议书。在施工期间对环境主要影响是机械噪声和废水、废渣、尘埃,对此承包人应采取相应的防治措施和严格管理。并严格执行《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ***-****)、《**省住房和城乡建设厅关于发布**省工程建设标准〈城*房屋建筑和*政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准(试行)〉的通知》(豫建设标〔****〕**号)及施工当期现行有关的国家、**省、***各级政府及其行政主管部门发布的相关法律、法规、规范性文件、要求等规定。否则,承包人承担违反有关规定造成的一切损失和罚款。另承包人应配置专职的扬尘治理管理员。
*.*施工环保措施计划
*.*.*通用合同条款第*.*.*项约定的施工环保措施计划是承包人阐明环保方针和拟采用的环保措施及方法等的文件,其内容应包括但不限于:
(*)承包人生活区(如果有)的生活用水和生活污水处理措施;
(*)施工生产废水处理措施;
(*)施工扬尘和废气的处理措施;
(*)施工噪声和光污染控制措施;
(*)节能减排措施;
(*)不可再生**循环利用措施;
(*)固体废弃物处理措施;
(*)人群健**护和卫生防疫措施;
(*)防止误用有害材料的保证措施;
(**)施工边坡工程的水土流失保护措施;
(**)道路污染防治措施;
(**)完工后场地清理及其植被(如果有)恢复的规划和措施;
(**)其他。
*.*.*施工环保措施计划应当在合同约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工环保措施计划,并及时补充、修订和完善施工环保措施计划。
*.治安保卫
*.*承包人应为施工场地(现场)提供**小时的保安保卫服务,配备足够的保安人员和保安设备,防止未经批准的任何人进入现场,控制人员、材料和设备等的进出场,防止现场材料、设备或其他任何物品的失窃,禁止任何现场内的打架斗殴事件。
*.*承包人的保安人员应是训练有素的专业保安人员,承包人可以雇佣专业保安公司负责现场保安和保卫;保安保卫制度除规范现场出入大门控制外,还应规定定时和不定时的施工场地(现场)周边和全现场的保安巡逻。
*.*承包人应制定并实施严格的施工场地(现场)出入制度并报监理人审批;车辆的出入须有出入审批制度,并有指定的专人负责管理。
*.*承包人应确保任何未经监理人、发包人同意的参观人员进入现场;承包人应准备足够数量的专门用于参观人员的安全帽并带明显标志,承包人同时应准备一个参观人员登记簿用于记录所有参观现场人员的姓名、参观目的和参观时间等内容;承包人应确保每个参观现场的人员了解和遵守现场的安全管理规章制度,佩带安全帽,确保所有经发包人和监理人批准的参观人员的人身安全。
*.*承包人应为施工场地(现场)提供和维护符合建设行政主管部门和*容管理部门规定的临时围墙和其他安全维护,并在工程进度需要时,进行必要的改造。围墙和大门的表面维护应考虑定期的修补和重新刷漆,并应保证所有的乱涂乱画或招贴广告随时被清理。临时围墙和出入大门考虑必要的照明,照明系统要满足现场安全保卫和美观的要求。
*.*承包人应当保证发包人支付的工程款项仅用于本合同目的,及时和足额地向所雇佣的人员支付劳动报酬,并制定严格的工人工资支付保障措施,确保所有分包人及时支付所雇佣工人的工资,有效防止影响社会安定的群体事件发生,并保障发包人免于因承包人(包括其分包人)拖欠工人工资而可能遭受的任何处罚、索赔、损失和损害等。
*.*施工场地(现场)治安管理计划的要求:见专用条款及现场安全和环保协议书。
*.*突发治安事件紧急预案的要求:见专用条款及现场安全和环保协议书。
*.*治安保卫方面的其他要求如下:见专用条款及现场安全和环保协议书。
*.进度报告和进度例会
*.*进度报告
*.*.*施工过程中,承包人应向监理人指定的代表呈递一份每周的周进度报表和每月的月进度报表。除非监理人同意,周进度报表应在次周的周一上午九时前递交,月进度报表应随合同约定的进度付款申请单一并递交。
*.*.*周进度报表的内容应至少包括每周在现场工作的技术管理人员数量、各工种技术工人和非技术工人数量、后勤人员数量、参观现场的人员数量,包括分包人人员数量;还应包括所使用的各种主要机械设备和车辆的型号、数量和台班,工作的区段,以及工程进度情况、天气情况记录、停工、质量和安全事故等特别事项说明;此外,应附上每周进场材料、物品或设备的分类汇总表、用于次周的工程进度计划等。
*.*.*月进度报表应当反映月完成工程量和累计完成工程量(包括永久工程和临时工程)、材料实际进货、消耗和库存量、现场施工设备的投运数量和运行状况、工程设备的到货情况、劳**数量(本月及预计未来三个月劳**的数量)、当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施、进度计划调整及其说明、质量事故和质量缺陷处理纪录、质量状况评价、安全施工措施计划实施情况、安全事故以及人员伤亡和财产损失情况(如果有)、环境保护措施实施和文明施工措施实施情况。
*.*.*月进度报告还应附有一组充分显示工程形象进度的定点摄影照片。照片应当在经监理人批准的不同位置定期拍摄,每张照片都应标上相应的拍摄日期和简要文字说明,且应用经发包人和监理人批准的标准或格式装裱后呈交。
*.*.*各个进度报表的格式和内容应经过监理人的审批。进度报表应如实填写,由承包人授权代表签名,并报监理人的指定代表签名确认后再行分发。
*.*.*如果监理人认为必要,进度报告和进度照片应同时以存储在磁盘或光盘中的数据文件的形式递交给发包人和监理人。数据文件采用的应用软件及其版本应经过监理人的审批。
*.*.*有关进度报告的其他要求:详见专用条款,若时间和本章要求不一致的,按照优于工程进展的原则执行。
*.*进度例会
*.*.*监理人将主持召开有发包人、承包人等与本工程建设有关各方出席的每周一次的进度例会。必要时,监理人可随时召集所有上述各方或其中部分单位参加的会议。承包人应保证能代表其当场作出决定的高级管理人员出席会议。
*.*.*进度例会的内容将涉及合同管理、进度协调和工程管理的各个方面,由监理人准备的会议议题将随会议通知在会议召开前至少**小时发给各参会方。
*.*.*监理人应当做好会议记录,并在会议结束时由与会各方签字确认。监理人应根据会议记录整理出会议纪要,并在相应会议后**小时内分发给出席会议的各方。会议纪要应当如实反映会议记录的内容,包括任何决定、存在的问题、责任方、有关工作的时间目标等等。各方在收到会议纪要后**小时内给予签字确认,如有任何异议,应将有关异议以书面形式通知监理人,由监理人与有异议一方或各方共同核对会议记录,有异议的一方或者各方对与会议记录内容一致的会议纪要必须给予签字确认,否则监理人可以用会议记录作为会议纪要。经参会各方签字认可的会议纪要对各方有合同约束力。
*.*.* 有关进度例会的其他要求: / 。
*.竣工验收和工程移交
*.*竣工验收前的清理
*.*.*在向监理人提交竣工验收申请报告前,承包人应当完成竣工验收前的清理工作,包括但不限于:
(*)从永久工程内清除所有剩余材料、杂物、垃圾等等;
(*)清洗工程的所有地面、墙面、楼面、路面等表面;
(*)清洗和擦洗所有玻璃、磁砖、石材和所有金属面;
(*)修缮所有损坏、清除所有污迹、替换所有需更换的材料;
(*)所有表面完成约定的装修和装饰;
(*)检查和调试所有的门、窗、抽屉等以确保他们开启的顺畅;
(*)检查和调试所有的五金件并上油;
(*)检查、测试和确保所有服务系统、设施和设备达到良好的运行状态和效果;
(*)所有钥匙(如果有)贴上标签并固定到钥匙排上随时可以交给监理人。
*.*.*清理工作所需费用由承包人承担。
*.*竣工验收申请报告
*.*.*竣工验收申请报告,也称竣工验收报告,是承包人完成合同约定的工作内容后,按照国家有关施工质量验收标准的规定,经其自行检查,证明已经完成合同工作内容并符合合同约定,达到竣工验收标准,而向监理人或发包人提交的请求发包人组织进行合同工程竣工验收的一份书面申请函,合同约定的竣工验收资料和其他文件一般作为竣工验收申请报告的附件,是竣工验收申请报告的组成部分。
*.*.*竣工验收申请报告一般应当包括工程概况说明,承包范围,分包工程情况,主要材料、设备供应情况,采用的主要施工方法,新材料、新技术和新工艺采用情况,自检质量情况等的说明。竣工验收申请报告的格式和应当包括的内容应事先经过监理人的审批。
*.*.*竣工验收申请报告应当按合同约定附上下列内容:
(*)承包人的自行检查和评定记录文件,即除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外,合同范围内的全部单位工程以及有关工作,包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成,并符合合同要求;
(*)按合同约定的内容和份数整理的符合要求的竣工资料;
(*)按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划;
(*)监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作的证明材料;
(*)监理人要求提交的竣工验收资料清单;
(*)合同约定的单位工程竣工验收成果和结论文件(如果有);
(*)合同约定的质量保修书(此前已经提交的不再提交);
(*)其他:详见专用条款,若专用条款和本章要求不一致的,按专用条款执行。
*.* 竣工清场
监理人颁发(出具)工程接收证书后,承包人应在**天内按以下要求对施工场地(现场)进行清理:
(*)从施工场地(现场)清除所有杂物和垃圾等等;
(*)从施工场地现场拆除所有的临时工程和临时设施并恢复地面原状,但经监理人批准的护坡桩、锚杆、塔吊基础和无法拆除的埋入式模板等无法拆除的临时设施除外;
(*)撤离所有承包人施工设备和剩余材料(经监理人同意需在缺陷责任期内继续使用的除外);
(*)监理人指示的其他清场工作。
*.*.其他要求详见专用条款,若专用条款和本章要求不一致的,按专用条款执行。
第二节 特殊技术标准和要求
承包人施工范围内的部分材料和工程设备技术要求如下:
一 、建筑、结构专业
* .钢筋 见施工图纸和国家相关规范标准。 安钢、邯钢、唐钢、济钢或相当于同等质量及以上的大型钢企产品 。
*.挤塑型聚苯板(屋面) a、导热系数≤*.****W/(m.K)(在**度条件下放置**天后),体积吸水率<*%,氧指数≥**;b、抗压强度≥***Kpa;c、容重<**Kg/m;d、燃烧性能等级为B*级;e、四边企口搭接,错缝铺设。其他见施工图纸和国家相关规范标准。 德汇、鸿润、恒盛或相当同等质量及以上品牌产品 严禁添加回收料。
* .聚酯毡胎Ⅱ型SBS改性沥青防水卷材 a、低温柔度:-**℃时,r=**mm,无裂纹;b、耐热度:+***℃,*h无位移、流淌、滴落;c、拉力:≥****/*** N/*cm(纵向/横向);d、最大拉力时延伸率:≥**/**%(纵向/横向);e、不透水性:压力*.*Mpa,保持时间**min不透水;f、泛水等外露部分卷材表面需带页岩保护;g、弹性体自身延伸率≥****%;h、接缝剥离强度≥*.*N/mm;j、可溶物含量≥****g/m。其他见施工图纸和国家相关规范标准。 **雨虹、**卓宝、**锦绣、华瑞或相当同等质量及以上品牌产品 。
*.水包水仿石涂料 耐洗刷性≥*****次,耐人工老化≥****h,耐水性**h无异常,耐碱性**h无异常,耐沾污性≤*级,耐酸雨性**h无异常。 符合HG/T ****-**** 《水性多彩建筑涂料》GB *****-****建筑用外墙涂料中有害物质限量。其他见施工图纸和国家相关规范标准。 赛诺化工、三棵树、立邦或相当同等质量及以上品牌产品 。
*.铝塑板(局部外墙檐口) *mm厚**S,其他见施工图纸和国家相关规范标准。
*.钢制保温门 a、门框钢板厚度≥*.*mm,门扇钢板厚度≥*.*mm;b、门板为热镀锌钢板,镀锌量≥***g/㎡;c、表面油漆处理采用静电粉末喷涂,厚度≥*mm;d、内部岩棉芯材密度≥***kg/m;e、所有五金配件均选用高档品质。f、采用知名品牌锁具。其他见施工图纸和国家相关规范标准。
*.钢质防火门 a、门框钢板厚度≥*.*mm,甲级防火门门扇钢板厚度≥*.*mm,乙级防火门门扇钢板厚度≥*.*mm;b、表面油漆处理采用静电粉末喷涂,厚度≥*mm;c、所有五金配件均选用高档品质;d、防火门要求提供消防部门的检验报告,达到设计防火等级要求;e、采用知名品牌锁具。其他见施工图纸和国家相关规范标准。
*.防火卷帘 a.防火卷帘执行标准:GB*****-****;b.材料及配件:帘板(帘面)、座板、导轨、卷轴、箱体和防火卷帘电机、电器控制箱、按钮盒等选用国内或进口知名厂家品牌;c.防火卷帘应选择消防部门确认的工厂生产之成品,应满足耐火极限的要求,并应有出厂合格证书及检测报告,符合消防验收标准;d.防火卷帘的启闭功能为自动(消防联动控制);e.耐火极限满足设计及国家标准要求。其他见施工图纸和国家相关规范标准 。
*.塑钢型材 见施工图纸和国家相关规范标准( 海螺、实德、德玛斯或相当同等质量及以上品牌产品 )。
二 、电气专业
*.配电箱
(*)板材材质:冷轧板。
(*)箱体颜色:RAL****.
(*)表面涂装:粉末喷涂。其中金属结构件,除外表的门和封板外,其余都经镀锌处理。
(*)**配电柜钢板厚度*.*mm,其他配电箱箱体钢板厚度*.*mm-*.*mm.
(*)柜体采用PU发泡密封。
(*)其他见施工图纸和国家相关规范标准(国内知名品牌产品)。
*.电缆
电缆阻燃,消防电缆耐火,其他见施工图纸和国家相关规范标准。 **、硕邦、远东或同档次及以上品牌产品 。
*. 防水防尘LED灯
(*)外壳采用静电喷塑处理。
(*)抗冲击、耐老化、耐高温。
(*)防震和防脱落设计。
(*)其他见施工图纸和国家相关规范标准。 华荣、森本、飞利浦或同档次及以上品牌产品 
*.防电燃灯
(*)铝压铸灯体与电气箱一体化设计,表面经喷塑防腐处理。
(*)棱镜玻璃罩,抗冲击,光照效果好,防眩光。
(*)耐高温、防火、防电燃、绝缘性能好。
(*)其他见施工图纸和国家相关规范标准。 华荣、森本、飞利浦或同档次及以上品牌产品  
*.电气配管
现场测量管壁厚度≥*.*mm,其他见施工图纸和国家相关规范标准。
*. 防火门监控系统
(*)防火门监控系统必须为独立的系统,**小时实时自动巡检、监测。
(*)防火门监控器液晶屏显示所有回路所有监控节点的防火门的状态信息和参数。
(*)防火门监控系统对防火门的异常状态实时报警,提醒人工介入,及时排除故障隐患;报警信息可记录、打印、查询。
(*)系统所有设备的参数必须可以在防火门监控器上设置修改。
(*)防火门监控系统支持与火灾自动报警系统的消防联动,实现按区域关闭防火门。
(*)防火门监控系统应采用冗余配置,可自动对系统进行自检,并对出现的故障进行报警并记录。
(*)防火门监控器、监控分机应具有智能联网能力,可组成分布式监控网络。
(*)必须具有国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式检验报告。
*.电气火灾监控系统
(*)电气火灾监控系统产品关键元器件应与低压配电系统严格分开,只监测、报警,不控制断路器分开。
(*)本设备采用模块化设计、国际领先的实时操作系统及文件系统、运用先进的调度算法保证报警与故障信息能实时显示,可靠性高、功能较强、维护方便、易于扩充。人机界面采用触摸屏界面直观、易用性强,具有良好的交互性。
(*)电气火灾漏电报警系统应具有声光报警、消音、手动自检、预检、复位、故障自动检测等功能。能准确显示故障线路位置,监视故障点的变化。
(*)剩余电流互感器要具有高屏蔽性、抗磁干扰能力强,周边干扰电流为***A时,其感应电流应小于**mA。剩余电流互感器测量精度为*%;互感器应便于安装和维护,维修和更换时必须不能断线,保证供电负荷正常用电。
(*)漏电报警值设定范围为**mA~***mA,且能连续可调;当漏电值达到报警设定值的**%~***%时,发出声光报警信号。漏电报警值***mA。
(*)电气火灾监控系统采用冗余配置。电气火灾监控系统可自动对系统进行自检,并对出现的故障进行报警并记录,具有声光报警功能。
(*)剩余电流互感器与监控探测器(模块)输出采用标准接口通过系统现场总线,接入漏电火灾报警主机。
(*)系统应能处理一个或多个由智能监控探测器主动上传的剩余电流和温度的报警数据,还可以根据系统设置对各个监控点进行定时巡检。
(*)须取得国家消防产品认证证书;
(**)须取得中华人民**国国家标准 GB*****-****《电气火灾监控设备》的检验报告。
*. 消防电源监控系统
(*)项目消防电源监控系统必须采用冗余配置,消防设备电源监控系列的消防设备电源监控系统可分为传感器和监控主机两部分。
(*)消防电源监控系统采用***总线通讯方式,通信距离≥****m。
(*)传感器安装在固定的配电箱内,可用于监控消防设备电源的工作状态并将信息传输给监控主机。监控主机安装在消防控制室内,其能接收并显示被监控消防设备电源的工作状态和中继器的工作状态。监控主机可自动对系统进行自检,并对出现的故障进行报警并记录
(*)传感器应带液晶显示,直观显示现场实时数据信息;传感器工作电压为DC**V,由电源箱提供。
(*)消防设备电源监控系统应通过GB*****-****的检测,必须具有国家消防电子产品质量监督检验中心出具的产品型式检验报告。
(*)制造商产品必须具有国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式检验报告;
*.消防泵控制设备、双电源控制设备和消防巡检控制设备
a、消防泵控制设备、双电源控制设备技术要求参照施工图技术要求,设备选型必须符合国家最新消防规范及国家标准,通过国家消防电子产品质量监督检验中心检测,消防泵控制设备和双电源控制设备必须取得国家应急管理部消防产品合格评定中心认证发证的消防产品认证证书(GB*****-****);消防泵控制设备和双电源控制设备必须取得国家应急管理部消防产品合格评定中心认证发证的消防产品认证证书(GB*****-****)。证书编号和检验报告,且在有效期内。
b、柜内元器件采用施耐德、西门子、ABB等一线品牌。
C、消防泵控制设备柜应设置机械应急起泵功能,并保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启泵时,应保证消防水泵在报警*.*min内正常工作。
d、消防泵控制设备、双电源控制设备、消防巡检控制设备设置在与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP**,并且出具柜体防护等级大于IP**的检验报告。
e、消防巡检控制设备技术要求
(*)水泵检测运行具有人工手动操作和自动巡检功能。
(*)在检测运行时遇消防信号立即自动退出检测运行,使巡检设备与消防水泵脱开。
(*)巡检中发现故障有声、光报警;并有声、光报警状态保持,直至人为解除为止。
(*)具有故障记录存储功能,故障信息的记录为**条以上,对应故障记录的类型及故障发生的时间,显示清晰易懂、一目了然。
(*)具有水泵电机的过流、过压、欠压、缺相、短路等保护功能。
(*)具有无压巡检功能,并有防增压保护措施。
(*)对不正常的误操作具有智能保护功能。具有防止同时启动多台水泵检测运行;对手动运行状态的限时等功能。
(*)对应每台水泵电机的检测运行速度、过载保护阀值、运行时间均可按需独立设定。
(*)自动巡检运行时,自动巡检周期能按需设定。
(**)设备预留RS***通信接口
(**)故障声、光报警与消防值班室有互动操作接口。
(**)设备选型必须符合国家最新消防规范及国家标准,通过国家消防电子产品质量监督检验中心检测,消防巡检控制设备必须取得国家应急管理部消防产品合格评定中心认证发证的消防产品认证证书(GB*****-****);消防巡检控制设备必须取得国家应急管理部消防产品合格评定中心认证发证的消防产品认证证书(GB*****-****);消防巡检控制设备必须取得国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的检验报告(GB*****.*);消防巡检控制设备必须具备国标GB/T*****-****电能质量-公共电网谐波标准的检验报告,国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检验(出具检验报告)。
消防电源监控系统推荐品牌:**紫光新锐、**神州同飞、**中科广原等或相当于同等质量品牌的产品,与现有系统兼容。
消防泵巡检控制设备:**紫光新锐、**神州同飞、**中科广原等或相当于同等质量品牌的产品,与现有系统兼容。
消防泵控制设备、双电源控制设备:**紫光新锐、**神州同飞、**中科广原等或相当于同等质量品牌的产品,与现有系统兼容。
三 、给排水专业
* .蝶阀 见施工图纸和国家相关规范标准。 **良工、冠龙、力牌、**阀门总厂或同档次及以上品牌产品。
* .薄型单栓室内消火栓箱 见施工图纸和国家相关规范标准。 **、川消、**盛达、金盾或同档次及以上品牌产品。
四 、特殊技术要求
除合同约定的技术要求外,本工程的特殊技术要求如下;
*.电气材料及技术要求
*.*所有电气产品应符合国家有关标准,凡属于强制性认证的产品应取得国家资格认证书。
*.*建筑物防雷及接地系统按设计及规范要求施工,通过防雷部门检测、审核并验收合格。
*.*各单体建筑桥架与预留孔洞间封堵,按设计及规范要求施工,满足消防及杀虫防腐要求。
*.*各单体建筑电气部分暗埋管、过墙、进入建筑物预埋管,按设计及规范要求施工,确保管路通顺、不变形。
*.*疏散及出口标志灯使用产品必须满足国家、地方有关法律、法规规定,具备消防认证证书,产品需在当地消防部门备案,光源为LED。
*.*应急照明灯和灯光疏散指示标志等应急灯具。
*.*特种防爆、防腐蚀灯具技术要求
(*)灯具采用一体式结构,防护等级≥IP**,灯具外壳采用优质铝材压铸成型,表面采用高科技静电喷涂技术,严格参照国家JB/T****-****(户内、户外防腐低压电器环境技术要求)的户外标准工艺要求,防腐等级完全符合WF*级户外防强腐蚀的标准要求。
(*)产品要有使用环境检测报告或者使用试验报告。需提供产品*C认证,检测报告。上述资料需在提供样品时一并提交甲方审核。
(*)配用钢化玻璃防护罩,可承受***℃的温差变化,抗冲击性能强,透光率高,独特防护罩设计使灯具维护方便、快捷。
(*)灯具光源选用华荣、森本、飞利浦等同类型品牌产品。
(*)灯具电压宽压设计,当电网电压不稳定时,仍然能正常工作。
(*)根据功能环境要求,灯具需长期裸露在气体环境下,且能保证灯具正常工作,灯具内外无腐蚀现象。
*.*应急照明箱、消防设备配电箱等所有消防用电设备的配电设备箱体应设有明显标志,并作防火处理。
*.*所有照明及疏散指示系统敷设线缆时,线路接头须设专用接线盒或留在灯具内部,埋墙暗敷的线在管内不得有接头。
*.**电缆电线:满足国家规范要求,线缆不允许负偏差。
*.**配电箱技术要求:
(*)柜体材质:采用优质冷轧钢板,厚度不小于*.*mm,喷塑处理。柜体采用PU发泡密封。
(*)柜子锁具牢固、耐用,不易损坏。
(*)负荷开关、断路器、接触器、继电器等选用优质品牌。
(*)浪涌保护器选用施耐德、雷迅、科佳或同档次优质品牌。
(*)接线端子选用优质品牌。
(*)开关面板、墙壁插座选用优质品牌。
(*)配电箱内的电气元件采用导轨安装,大型电气元件如:电源主进开关、大功率交流接触器等器件采用背板丝孔安装,不得采用背板后螺帽紧**装,安装背板材质采用镀锌钢板,厚度不得低于*mm。
(*)配电箱内所有线路,应做到标识完整、清晰、准确。标识材质应做到不变质、不褪色。特殊场合应做到耐高温蚀腐性气体。
*.**电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,加以固定,并及时装设标志牌,标志牌上应注明线路编号。当无编号时,应写明电缆型号、规格及起止地点;并联使用的电缆应有顺序号。标志牌的字迹应清晰不易脱落。标志牌规格宜统一。标志牌应能防腐,挂装应牢固。
*.**功能性灯具如:应急灯、出口标志灯、疏散指示灯需有国家质量、消防等主管部门的检测报告,达到设计要求的方可投入使用。
*.**施工单位采购的设备及主材,必须是品牌的原厂或合资厂产品,并提供相应产地、质量文件;贴牌、冒牌产品甲方将拒绝接受,为防止假冒伪劣产品,需要提供相应产品生产制造厂家授权给项目的产品质量保证书。
*.**火灾自动报警系统
(*)消防桥架应加装防火棉,符合消防规范。
(*)消防报警系统及联动控制、通信、报警等线路,暗敷时应穿金属管保护并应敷设在不燃烧结构内且保护层厚度不小于**mm;明敷时(包括敷设在吊顶内)应穿有防火涂料的金属管或有防火涂料的封闭式金属线槽保护。
(*)火灾自动报警系统的每个回路地址编码总数应留**%-**%的余量。
(*)升级消防中心电子地图,与消防中心西门子系统联网并显示报警信息。
(*)火灾自动报警系统须具备与西门子系统联网控制功能。
(*)系统应采用自带总线短路隔离功能火灾自动报警设备,如最终招标设备不自带短路隔离功能,在系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不超过**点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。短路隔离器集中设置在接线箱内,未集中设置的模块附近应有尺寸不小于***mm****mm的标识。总线短路隔离器的位置可根据现场实际情况调整。
*.**桥架宽度小于***mm的板材厚度不小于*.*mm;宽度大于等于***mm,小于***mm的板材厚度不小于*.*mm;宽度大于等于***mm 的板材厚度不小于*.*mm。上述板材厚度均要求为制作桥架所用钢板的净厚度,不包括喷塑、热镀锌保护层的厚度。热镀锌喷塑桥架:喷塑≥**μm;接地线最小允许截面积不小于*mm。
*.给排水材料及技术要求
*.*通用要求
(*)知名品牌制造商或上*公司,宜为国家免检产品。
(*)生产规模大,能满足将来可能出现的供货量要求。
(*)有跨区域供货与服务能力。
(*)产品品种、规格齐全,能满足项目需要。
(*)在产品价格方面有一定竞争优势。
(*)供货时应提供质量证明文件,产品出厂检测报告,产品使用手册等必要的证明文件。
*.*生产生活给水
(*)对于管道管材、配件、阀门等,应避免选用淘汰或限制使用的材料,应采用新技术材料、产品,且管道、配件、阀门应避免渗漏。
(*)设备、管道安装过程中,对半成品、成品必须进行安全防护,或对设备进行包裹覆盖保护,防止土建二次施工对其进行污染。并详细说明所采取的防护、保护措施。
(*)各种阀件的压力等级严格按照管道系统的压力进行选购,只可高于运行、试验压力,不可低于试验压力。
(*)支架: 本次招标范围内所有的管道支架采用成品支架或投标单位现场制作,并根据设计及施工规范进行现场安装。
(*)管材、接口、防腐及保温见施工图说明。
*.*.*涂塑复合钢管:
(*)管材执行CJ/T***-****标准中的有关规定;
(*)基管按照设计文件要求执行,采用无缝钢管执行标准GB/T****-****;
(*)管材外观涂覆层应光滑平整、无划痕、无裂纹及针孔和粘附异物等缺陷;
(*)钢管外涂覆环氧树脂层并应为红色,涂层不应发生脱落、断裂现象,内外涂层厚度为≥*.**mm、≥*.** mm,卫生性能应符合《生活引用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(****)的要求;
(*)检验合格的涂塑钢管上应有清晰、耐久性标志,标志内容应至少包括:产品型号、基管规格及壁厚、执行标准、生产企业名称或商标、生产日期或批号等;
(*)涂塑钢管每根两端应戴有封套,防止灰尘进入管内,包装打捆处应用适当材料隔开,防止划伤涂层。
*.*.*热浸内外镀锌钢管:
(*)管材执行GB/T****-****标准中的有关规定;
(*)钢管内外表面应光滑,不允许有折叠、裂纹、分层、搭焊、断孤、烧穿及其他修磨后深度超过壁厚下偏差的缺陷;
(*)镀锌钢管的内外表面镀锌层应完整,不得有未镀上锌的的黑斑和气泡存在,允许有不大的粗糙面和局部的锌瘤存在;
(*)镀锌钢管应做镀锌层均匀型试验,镀锌前应进行尺寸、外形、表面、力学性能和工艺性能检验;
(*)镀锌钢管应具有使用性的直度,两端应在镀锌前与钢管轴线切成直角,切口内外毛刺高度均不得大于*.*MM;
(*)镀锌钢管用钢的牌号和化学成分及镀锌前的力学性能应符合相关标准的规定;
(*)钢管的标志应至少包括一下内容:制造厂名称或商标、产品标准号、钢的牌号、产品规格及可追踪性识别号码;
(*)镀锌钢管的包装、标志及质量证明证书应符合GB****的规定.
*.*.*柔性接口机制排水铸铁管:
(*)管材执行GB/T*****-****标准中的有关规定;
(*)柔性接口机制排水铸铁直管和管件的内外表面应按设计文件要求涂覆防腐材料,涂层应均匀并粘接牢固,无脱皮、起泡、漏涂、无流淌及污染现象;
(*)卡箍式柔性接口铸铁管的卡箍件材质应为不锈钢,当埋地敷设时,其接口紧固件应为不锈钢材质或采取相应防腐措施。橡胶密封圈应质地均匀,不得有蜂窝、皱褶、缺胶、开裂及飞边等缺陷;
(*)柔性接口机制排水铸铁管及其配套管件、连接件等必须采用同一产品型号和规格,且具有统一的配合公差,安装和固定管道的支架、托架和吊架宜由提供管材的生产厂配套供应;
(*)直管及管件规格品种应符合设计要求,且组织致密、管壁薄厚均匀、无沙眼夹渣、抗拉与抗压强度高、化学成分稳定、耐腐蚀、防火无毒、符合消防安全及环保要求,并具有无噪声、不变形、使用寿命长等优点。
*.*.*阀门:
(*)阀门的压力试验和密封性能试验的结果符合有关试验标准的要求。
(*)阀门主要零件及材质的选择,参照国家有关规定的要求正确合理选择阀门材料,应应采用新技术材料,避免选用淘汰或限制使用的材料。
(*)阀门开启、关闭灵活,关断严密,流通助力小。
(*)阀门耐腐蚀、耐压、无污染、使用寿命长。
(*)所选用阀门的型号、规格、压力、流量符合设计要求。
(*)所选用阀门及其附件配备齐全,没有加工缺陷和机械损伤。
(*)所有阀门应带有一个标牌,上面写有阀门制造商,阀门编号和简述阀门功能,并且通过阀门的编号能够查到此阀门的生产及配置等情况。
(*)所有阀门应有现场开度指示,它应清楚地显示阀门的开启、关闭位置。
(*)阀门的铸件不得有裂纹、缩孔和夹渣等缺陷。
(**)阀门的焊接件焊缝应无裂纹、夹渣、密封面气孔、咬肉和成形不良等缺陷。
(**)阀门螺栓应满扣,无松动,传动系统零部件齐全好用。
(**)启闭件:阀杆与启闭件的连接牢靠,不脱落;阀杆端部与阀板的连接在阀门关闭时,阀板与阀体应对中;阀杆表面应无凹坑,刮痕和轴向沟纹;阀杆头部不应有凹陷和变形。
(**)阀门主体材质的化学成分和力学性能符合相关材质标准的要求。
(**)阀门铸件非加工表面应平整、光滑、无粘砂、无氧化皮、无气孔、无加砂、无裂纹等缺陷,铸字标志清晰,洗口和冒口清理后应与铸件表面平齐;
(**)阀门的操作应在公称压力和指定压差的条件下,启闭操作无卡阻现象。
*.*.*自动排气阀:
(*)排气阀的水关闭压力应不大于*.**MPa,在较低的水压下就可以关闭排气阀,从而避免水的大量涌出。排气阀应采用不锈钢浮球(浮筒)作启闭件。排气阀阀体上应设有防冲击保护内筒,以防大量排气后高速水流直接冲击浮球(浮筒)而造成浮球(浮筒)的过早损伤。
(*)连接方式为螺纹连接;阀体、阀盖内外表面,先除去油锈、水份、污物等杂质,再经喷砂或其它处理方式后,以环氧树脂粉体烤漆涂装防锈蚀,其总厚度应达*.**mm以上,不大于*.*mm。所有涂料干后不溶解于水,不影**质,且不因空气、温度变化而发生异状。排气量见设计图纸。
*.*.*蝶阀:
全流域设计,中线型,两端联体“O”型密封圈使管道安装无须附加垫片而保持可靠“双向密封”;阀体为球墨铸铁QT***,阀体内部采用全包胶式,使水不与阀体内部接触,并与阀瓣紧密接合,以达完全止水;阀板为不锈钢***S.S并与橡胶座完全密合,不泄漏;阀轴为不锈钢*Cr**制,应能承受阀开关所有的应力;阀轴与阀板的连接不得采用销或键连接,应为无销型。
*.*.*闸阀:
阀体耐压应达到*.*倍公称压力,密封耐压达到*.*倍公称压力,泄露量为零;采用平底式无沟槽设计,阀杆采用三道“O”形橡胶圈;阀体、阀盖材质为球墨铸铁QT***;阀杆材质为不锈钢 *Cr**;闸板为球状石墨铸铁壳体及轴孔内部均完全被覆**乙丙橡胶(EPDM);铜螺母:铜螺母与闸板结为一体,不得有任何松动,并可于轴杆上使用闸板上下移动而不会有振动现象,铜螺母不得采用T型板悬挂方式;除橡胶、铜及不锈钢外,阀体内外均须以环氧树脂粉末高温涂装,涂料干后不溶解于水,不得影**质,并不因空气温度变化而发生分解异状,其内、外部表面厚度应在*.**mm以上,不大于*.*mm。
*.*.*全铜球阀:
球阀型式 二片式全流量,采用丝口连接,把手式;阀体材质为全铜;填料、球垫、薄片、轴承采用聚四氟乙烯PTFE;球阀具有防静电性能和良好防火结构,球体表面粗糙值不大于Ra*.*,球体表面进行硬化处理,从而使球阀密封性能和使用寿命增加。
*.*.*Y型过滤器:
Y型过滤器为Y型管体内装圆筒状过滤网,拆下管盖,可清除垃圾。管体材质为灰铸铁;滤网材质为不锈钢;止水胶圈采用合成橡胶;螺栓材质碳钢。滤网网目在**目以上。*DN≤**mm的采用内螺纹连接,DN≥**mm以上采用法兰连接。
*.*.**微阻缓闭式止回阀:
阀瓣轻,开启度大;水锤消除机构设计合理,性能稳定,水锤峰值在*.*倍工作压力之内;密封效果好,运行平稳,无震动;缓闭时间和缓闭初始泄漏量均可调;当停泵时,在阀瓣的自重和回水压力下,阀瓣关闭**﹪左右,再在缓闭装置的作用下缓慢关闭**﹪,以减小水锤;阀体、阀盖材质为球墨铸铁;阀轴为不锈钢;其他组件为铜质。
*.*.**室内消火栓及消火栓箱(包含屋顶试验消火栓):
(*)室内消火栓箱执行GB*****-****标准中的有关规定。
(*)室内消火栓:应在阀体或阀盖上铸出型号,规格和商标;室内消火栓手轮轮缘上应明显地铸出标示开关方向的箭头和字样,手轮直径应符合要求,常用的SN**型手轮直径不小于***MM;室内消火栓阀座材料应用不低于黄铜材料制造,阀杆螺母制造材料、阀杆本体材料不低于铅黄铜。
(*)消火栓箱:箱体应设耐久性铭牌,包括一下内容:产品名称、产品型号、批准文件的编号、注册商标或厂名、生产日期、执行标准等;箱体内外表面须有防腐涂层,箱门正面应以直观、醒目、匀整的字体标注“消火栓、使用方法及步骤”等字样;箱内消防器材的配置应该与设计文件一致,且箱内配置的消防器材(水枪、水带等)符合相关产品质量规定;箱门应设置门锁或箱门关紧装置且应有紧急开启的手动机构,并保证在任何情况下开启灵活、可靠,开启角度不得小于***°,无卡阻现象;箱内水带安装位置应便于取出无卡阻;栓箱采用优质冷轧钢板,厚度不小于*.*MM,内外表面球氧聚脂粉末静电喷涂,箱门采用不锈钢型材,门面选用有机玻璃,厚度不小于*.*MM。
(*)消防水带:每根水带应以有色线作带身中心线,在端部附近中心线两侧须用不易脱落的油墨清晰地印上下列标志:产品名称、设计工作压力、规格(公称内径及长度)、经线、纬线及衬里的材质、生产厂名、注册商标、生产日期等;水带的织物层应编制均匀,表面整洁,无跳双经、断双经、跳纬及划伤;消防水带应做压力试验,并检查是否有渗漏现象,有渗漏则不合格。
(*)消防水枪:水枪铸件表面应无结疤、裂纹及孔眼;水枪铝制件表面应做阳极氧化处理;水枪须做抗跌落试验,如消防接口跌落后出现断裂或不能正常操纵使用的,则该产品不合格;水枪密封性能应良好,不应出现裂纹、断裂或影响正常使用的残余变形。
(*)消防接口:接口表面应进行阳极氧化处理或静电喷塑防腐处理;消防接口须做抗跌落试验,如出现断裂或不能正常操纵使用的,则该产品不合格。
*.*.**灭火器箱:
(*)灭火器箱执行GA ***-****标准中的有关规定;
(*)本项目采用翻盖式置地型灭后器箱,单体类灭火器箱正面须标注有中文“灭火器”的标示;
(*)灭火器箱正面应粘贴发光标示;
(*)灭火器箱的正面右下角应设置耐久性铭牌,内容包括产品名称、型号规格、注册商标或生产厂家名称、生产厂址、生产日期或产品批号、执行标准等;
(*)灭火器箱各表面应无凹凸不平,箱体无烧穿、焊瘤、毛刺、铆印,冲压件表面无折皱等明显的机械加工缺陷;
(*)灭后器箱箱体无歪斜、翘曲等变形,置地型灭火器箱在水平地面上无倾斜、摇晃等现象;
(*)灭火器箱箱体内外表面应作防腐处理。进行涂漆防腐处理的灭火器箱,其涂层应光滑平整,色泽均匀,无流痕、龟裂、气泡、划痕、碰伤和剥落等缺陷;
(*)箱体采用优质冷轧钢板,厚度不小于*.*MM,内外表面球氧聚脂粉末静电喷涂。
*.*.**灭火器:
(*)手提式灭火器执行GB ****-****标准中的有关规定;
(*)灭火器上的发光标识,无明显缺陷和损伤,能够在黑暗中显示灭火器位置;
(*)灭火器认证标志、铭牌的主要内容应齐全,包括:灭火器名称、型号和灭火剂种类,灭火级别和灭火种类,使用温度,驱动气体名称和数量(压力),制造企业名称,使用方法,再充装说明和日常维护说明等;
(*)灭火器底圈或者颈圈等不受压位置的水压试验压力和生产日期等永久性钢印标识、钢印打制的生产连续序号等应清晰;
(*)灭火器压力指示器表盘有灭火剂适用标识(如:干粉灭火剂用“F”表示),指示器红区、黄区范围分别标有“再充装”“超充装”的字样;
(*)灭火器筒体应无明显缺陷和机械损伤,外表面涂层色泽均匀,无龟裂、明显流痕、气泡、划痕、碰伤等缺陷,灭火器的电镀件表面无气泡、明显划痕、碰伤等缺陷;
(*)灭火器开启机构灵活、性能可靠。提把和压把无机械损伤,表面不得有毛刺、锐边等影响操作的缺陷;
(*)灭火器器头(阀门)外观完好,无破损,并安装有保险装置,保险装置的铅封(塑料带、线封)完好无损;
(*)灭火器压力指示器的种类应与灭火器种类相符,其指针在绿色区域范围内;
(**)灭火器喷射软管的长度(不包括软管两端的接头)不得小于***MM。
*.*自动喷淋系统技术要求
(*)管道组成件的加工,制作和焊接应按(GB*****)第*、*章的规定进行、管道焊缝应进行抽样射线照相检验,抽检比例不得低于*%,其质量等级不得低于Ⅲ级;
(*)管道安装前后应完成相应的除锈,清洗工序;管道及部件一道防锈漆,**面漆,保温管道涂**防锈漆。管道的连接除与设备及附件的连接采用法兰或螺纹连接外,其它部位可采用焊接。采用钢制冲压弯头时,应根据现场实际安装位置的可能,灵活确定采购长半径或短半径的弯头;
(*)凡管道穿过楼板面,墙面或管沟时,管道穿过套管部分不得有焊缝或接头,管道与套管之间,管道与墙洞间需填实阻燃保温材料,套管外需用混凝土砂浆粉实;
(*)压力表,温度计等仪表应安装在便于观察,不易碰坏处;
(*)管道安装完毕后,应进行管道的压力试验:
(*)管道的吹扫与清洗
*.*防腐、保温技术要求
(*)防腐要求
管道防腐保护层的涂漆应符合设计文件和国家现行标准的规定;
涂料应有制造厂的质量证明书;
管道安装后不易涂漆的部位应预先涂漆;
涂漆前应清除被涂表面的铁锈、焊渣、毛刺、油、水等污物;
涂层应均匀,颜色一致。漆膜应附着牢固,无剥落、皱纹、气泡、针孔等缺陷;涂层应完整,无损坏、流淌;
埋地管道涂抹冷底子油前,应清除管道表面上的污垢和杂物,并使表面保持干燥;冷底子油层干透后方能涂抹热沥青胶结材料。玻璃布应以螺旋状缠绕在热沥青胶结材料上,接头的搭接宽度为**-**mm;
防腐层施工中,应按工序进行外观检验及检查。应采用电火花检验器检查防腐层绝缘性能。
(*)保温要求
保温结构由保温层及保护层两部分组成,保温结构要简单,尽量减少材料的消耗量;
管道保温层拼缝宽度≤*mm,同层应错缝,上下层应压缝,其搭接的长度≥***mm;
金属保护层搭接接缝除活动缝外,保温管道用自攻螺钉紧固,自攻螺钉材质为***不锈钢,自攻螺钉间距≤***mm;
金属保护层在法兰、阀门断开处,应环向压凸筋,金属圆环片卡在凸筋内封堵;
弯头处金属保护层弧度要圆滑、自然、美观,金属保护层分节数合理;
各种阀门及法兰等的保温,采用可拆卸式结构。靠近法兰连接处的保温层,应在管道一侧留有螺栓长度加**mm的空隙;
保温材料的性能应具有:密度小、机械强度大耐振动、导热系数小、化学稳定性好对被保温金属表面无腐蚀作用、吸水率要小耐火性能良好、价格低廉施工方便。
*.*施工技术要求
(*)管道安装除注明尺寸外,其余应尽量沿墙贴梁,不可以平面图量取尺寸安装。
(*)管道安装前应密切配合土建做好预留孔洞及预埋等工作。
(*)出建筑物管道做到室外*.**m,进建筑物管道亦从室外*.**m做起。
(*)本招标范围内给水管道,可根据现场情况及甲方要求,如对影响美观的贴柱、墙、梁管道进行隐蔽装修时,在给水阀门处应设置***手孔,且标高、位置应适宜于操作及检修。
(*)对设备、管道、阀门的设置,应便于日常操作、调试、维修、改造、更换等要求;且尽量减少对生产等的干扰。
(*)给水管道进出户管,当遇结构基础时,应适当绕设,并应满足有关规范规定的要求;
(*)管道在涂漆之前,须对管道的外表面进行清刷,以清除外表面的铁锈、焊渣、毛刺、油水等污物, 涂层应均匀完整、无损坏、流淌;
(*)室内保温管道,先涂刷两道红丹油性防锈漆,然后进行保温层,防潮层及保护层的施工,最后在保护层的外表面采用色环标识;
(*)管道的表面着色要求:设备,管道及其绝热保护层应涂漆以不同色区别不同管内介质,以箭头符号表示管内介质流动方向,涂色的原则可按(GB****)的规定进行实施或由业主自行确定。
*.*暖通材料及技术要求
*.*.*通风排烟系统(排风风道及防排烟风道)
(*)制作风管的钢板采用宝钢、首钢、鞍钢产的优质钢板或等同于该厂家的其它厂家产品。
(*)排风风管的保温材料采用难燃B*级橡塑,保温材料厚度δ=**mm,保温材料的热阻不小于*.**w/m k,粘结剂应为不燃烧材料。
(*)风管安装时应符合《通风与空调工程施工质量验收规范GB*****-****》和《通风管道技术规程JGJ***-****》中支吊架制作与安装。超过风道安装规程技术要求时,两支架间设置两道加强架或横担等技术处理措施。
(*)板材要求热镀锌钢板,咬口制作,材质厚度见图纸要求,符合相关规范要求;设厚**mm玻璃丝棉(具体要求详见保温材料);离心玻璃棉外敷玻璃丝布及*.*mm厚不锈钢保护层,设备与管道连接处设***~***长防火软接头与风管连接。
(*)所有的风口、风阀(含防火阀)由机电安装单位负责采购供货、安装,安装、调试应满足相应的现行技术规范及厂家的安装技术说明(风口风阀要求见空调系统相关要求)。
(*)屋面上所有排风、排烟管道应与风机底平,并设≥*.***的坡度,坡向排风口;所有排风口应与水平面成**度角,以防雨雪。。
(*)风管板材、厚度安装,应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》GB*****-****的相关要求。
(*)风道系统制作及安装要求施工图纸及施工验收规范。
(*)各种管道穿墙和楼板的预留或预埋件以及设备的安装孔等施工中应与土建密切配合,不得遗漏,并认真核对其位置、数量和尺寸;
(**)风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于*mm;
(**)风管与设备进出口连处设置长度为***~***mm的防火布或其它防火软接,软接的接口应牢固、严密,在软接处禁止变径;
(**)通风系统中,接风口支管与装饰吊顶上的风口连接处,采用阻燃防潮保温材料软接头;
(**)风管上的可拆卸接口,不得设置在墙体或楼板内;
(**)其它未说明之处详见图纸
(**)风管系统检漏
(**)抽检率为*%,且抽检不得少于一个系统;采用漏光法检测,漏光法检测不合格,必须用检漏仪对风管系统进行漏风量测试。
*.*.*风管、部件及支吊架安装技术要求
(*)支吊架采用热镀锌型钢制作,根据其要求及规范安装,但不得低于现行国标的要求;对于相同管径的支、吊、托架应等距离排列,但不能将支、吊、托架设置在风口、风阀、检视门及测定孔等部位处,否则将影响系统的使用效果,应适当错开一定距离。支、吊、托架的预埋件或膨胀螺栓的位置,应正确和牢固;
(*)安装吊架应根据风管中心线托出吊杆敷设位置,单吊杆在风管中心线上,双吊杆按托架钢的螺孔间距或风管中心线对称安装;
(*)当风管较长,需要安装一排支吊架时,先把两端支架测量好,然后以两端支架为基准,拉线找出中间支架的标高,确保位置准确;
(*)风管的支、吊、托架应设置于风管外部,不得损坏外保护层,同时避免在法兰、测量孔、调节阀等零部件处设置支吊架;
(*)防火阀、排烟阀均需单独支吊,以防火灾时阀门变形影响性能;
(*)安装调节阀、蝶阀等配件时,必须注意将操作手柄配置在便于操作的部位。矩形风管的三通调节阀制作详见(通风与空调工程**SB*-*(****修订));
(*)测量孔及手动新风阀、过滤网的检查门及其尺寸由施工安装及调试人员决定,做法参照国标《GBT***》、《T***》;
(*)手柄阀的手柄方向应一致,所有阀门操作装置均设开关批示阀,操作装置露出保温层**~**mm;
(*)凡有阀门,风管检查门处的吊顶应留检查孔;
(**)防火阀、消声器处设置单独吊架,并避开风口、检视门、测定孔等部位,以免影响系统使用;
(**)风管的调节装置应安装在便于操作的部位,各类风口的安装应平整,位置应正确,与风管的连接应牢固。
*.*.*散流器、百叶风口、调节阀、防火阀、消声器技术要求
(*)散流器、百叶风口颜色乳白色(暂定);空调机组百叶送回风口均带调节阀;风机盘管回风百叶风口采用带过滤网的门铰式回风口(滤网采用尼龙材质,滤网框架采用不锈钢材质,卡式固定),要求关闭可靠,开启轻便。
(*)风量调节阀、止回阀、防火阀技术要求见施工图纸;
(*)消声器技术要求:消声器长度不能超过*.*米,其他要求见施工图纸:
*.*.*排烟防火阀及排烟口技术要求
(*)阀体为冷轧板,钢板壁厚为*~*mm,阀板为*mm冷轧板,转轴采用Φ**mm冷拉圆钢,轴套为含油烧结青铜,附件(执行机构)为**℃(***℃)易熔合金。阀体、阀板、轴选用**宝钢生产的或相当于同等质量以上的产品,阀体,底层刷二层防锈底漆,外层涂绿色锤纹防火漆;在标准状态下,阀体关闭后两侧静压差为***Pa时不大于***m*/m*.h;防火阀、排烟防火阀必须经过“国家消防装备质量监督检验中心”检测合格,为国家消防部门认可的产品;投标产品应有生产厂家的出厂合格证、**消防机关的产品销售许可证、国家防火建筑材料质量监督检验中心的产品检验报告;
(*)安装要求:安装前必须检查防火阀外观质量、控制性能和阀门动作;
(*)法兰连接孔;安装时防火阀的方向位置应正确,熔断器(易熔片)应先于叶片轴接触热气流(即位于叶片的迎风侧)。自重式防火阀要注意叶片的上下方向气流方向标志,不得倒置;
(*)防火阀排烟阀应严格按图施工,单独设支吊架,以避免风管在高温下变形,影响阀门功能;
*.*.*管道及附件保温技术要求
(*)安装在管道系统中的法兰、阀门和其他管道配件,须以与相连管道的保温厚度和规格相同的保温材料进行保温。对所有突出的金属部件和阀杆须作彻底保温密封。
(*)在每段保温段须进行适当的固定措施,并提交有关施工方案或固定措施供给监理(业主)方审批。
(*)所有阀门、存水弯、过滤器、法兰和其它配件等应按其联接管道的保温厚度作相同厚度之保温。过滤器的保温须允许清理过滤器时不会使有关保温材料受破损。阀门的保温须覆盖至阀帽。
(*)冷水、凝结水管道的支、吊、托架,必须设置于保温层的外部,在穿过支、吊、托架处,采用带铝合金外壳的保温支撑管托。
(*)保温材料:技术要求见施工图纸:保温材料无论在运送、储存和安装的过程中,均应采取适当的保护措施,以确保保温材料不受破损;安装按现行规范及产品安装使用说明。
(*)辅材要求:保温材料用胶水等配套产品与保温材料为同一品牌,每批次货物需提供供货清单*份,甲方一份作为费用结算依据,注明货物来源地。
*.*.*防火封堵材料技术要求
防火封堵范围:所有防火分隔构件上的各类穿越;防火分隔构件上的各类开孔和缝隙。
防火封堵产品要求:所有防火封堵产品必须获得中国国家型式认证或型式检验报告(耐火时效为三小时或耐火性能为一级);获得由第三方提供的对应生物霉菌生长影响的报告;获得由供应商提供的不含**、可燃性挥发溶剂及有毒化学成分证明;获得由供应商提供的材料安全报告。
防火封堵系统:防火封堵产品必须依据按照现行标准测试合格的报告进行安装,相应报告的耐火时效不得低于对应的防火分隔构件的耐火时效;可燃性管道的防火封堵必须使用膨胀性阻火扎带,依据现行标准测试合格的报告进行安装;对应于楼板的防火封堵,必须外加镀锌铁板或进行环氧处理以达到防水效果。
*.*智能与信息材料及技术要求
(*)公共广播系统具有背景音乐广播、业务广播、火灾应急广播,共用一套扩声设备。平时作为背景音乐广播,具有紧急情况时,兼作火灾应急广播使用,指挥疏散,系统具有消防信号的强切功能。
(*)火灾应急广播优先于其他广播;火灾应急广播应按防火分区分路,当发生火灾时,系统应能在手动或警报信号触发的**s内应同时向全楼进行广播(含警笛)、警报语声文件或实时指挥语声,及时指挥,疏导人员撤离火灾现场;用于紧急广播的广播功率放大器,额定输出功率不应小于其所驱动的广播扬声器额定功率总和的*.*倍。
(*)综合布线系统中各层网络设备选型品牌需统一,要求交换机是国产品牌。
*.新技术、新工艺和新材料
本工程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明如下: / 。
*.其他特殊技术标准和要求:本项目库房内所有材料、设备构配件应防腐蚀。
*.承诺本项目无条件获得*优工程,项目验收后若没拿到*优证书按结算额的*%从工程款中扣除。
附件:
工程质量保修书
发包人(全称):**中烟工业有限责任公司***卷烟厂
承包人(全称):中铁一局集团有限公司
发包人和承包人根据《中华人民**国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就(工程全称)签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:在本合同项下内容均在本工程保修范围内,属承包人责任造成的工程质量问题,由承包人承担质量保修责任。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:
*.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限**年;
*.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 * 年;
*.装修工程为*年;
*.电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年;
*.供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期;
*.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为/年;
*.其他项目保修期限约定如下: / 。
  质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月,缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
*.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。
*.发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
*.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。
*.质量保修完成后,由发包人组织验收。
*.在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保本工程的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任。
*.因工程质量问题影响发包人正常使用的,承包人另赔偿发包人的经济损失。
*.如现场无法确认质量问题的责任归属,承包人应先行予以维修,不得拖延,维修费用待责任问题明确后由责任方承担。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项:发包人按工程价款结算总额的*%留作工程质量保修金,待工程质量保修期内无任何违约行为、期满后返还(由于承包人原因工程维修而扣除的保修金除外),且不免除承包人在保修期内的保修责任。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
甲方: (公章)
乙方: (公章)
法定代表人
或其委托代理人: (签字或盖章)
法定代表人
或其委托代理人: (签字或盖章)
组织机构代码:*****************E
组织机构代码:*****************A
地址:******路*号
地址:**省********北路*号
电话:****-*******
电话:***-********
邮政编码: ******
邮政编码:******
开户银行:中国银行*****支行
开户银行:中国建设银行股份有限公司****路支行
账号: ************
账号:********************
附件:
承包人主要施工管理人员表
名称
姓名
职务
职称
主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员
项目主管
其他人员
二、现场人员
项目经理
王志刚
项目经理
高级
工程师
项目副经理
/
/
/
技术负责人
梁华
技术
负责人
工程师
造价管理
李小瑜
造价
工程师
高级
工程师
质量管理
孙**
质检员
工程师
材料管理
任萌
材料员
工程师
计划管理
/
/
/
安全管理
任海洋
安全员
工程师
其他人员
李高强
资料员
工程师
张娟
检测员(试验员)
工程师
曹军虎
施工员
施工员
附件:
廉洁合同
Q/HNZY-ZMD *** ***-**
甲方:**中烟工业有限责任公司***卷烟厂
乙方:中铁一局集团有限公司
根据甲、乙双方于****年*月 日签订的《****年***卷烟厂生产生活辅楼土木建筑项目》合同,为有效防范合同履行过程中的廉洁风险,促使甲、乙双方依法依规依纪依约定全面正确履行合同,经甲、乙双方协商一致,特订立本合同,甲、乙双方共同遵守。
第一条,甲、乙双方的责任
(一)严格遵守国家有关法律法规等有关规定。
(二)业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外),不得违反相关管理规章制度和纪律规定。
(三)对本单位参与合同履行的工作人员,进行遵纪守法方面的教育、管理和监督检查。
(四)发现本单位或对方人员在业务活动中有违反廉洁规定的现象和行为,要及时制止、纠正或提醒对方制止、纠正。
(五)配合对方查处与合同履行有关的违规违纪行为。
第二条,甲方的义务
(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼品、礼金、有价证券、购物卡和贵重物品,不得违反规定在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
(二)甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动;不得违反规定接受乙方提供的通讯工具、交通工具和办公用品等。
(三)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女等特定关系人的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便或赠送钱物。
(四)甲方工作人员及其配偶、子女等特定关系人不得从事与甲方项目有关的材料设备供应、项目分包、劳务等经济活动等。
(五)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐中标单位。
(六)甲方工作人员不准营私舞弊,不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。
第三条,乙方的义务
(一)乙方及其工作人员不得向甲方及其工作人员行贿或赠送礼品、礼金、有价证券、购物卡、贵重物品等,不得违反规定报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
(二)乙方及其工作人员不得为甲方工作人员安排宴请和娱乐活动;不得违反规定向甲方工作人员提供通讯工具、交通工具和办公用品等。
(三)乙方及其工作人员不得为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女等特定关系人的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便或赠送钱物。
(四)乙方及其工作人员不得接受甲方工作人员及其配偶、子女等特定关系人从事与甲方项目有关的材料设备供应、项目分包、劳务等经济活动。
(五)乙方及其工作人员不得提供虚假材料谋取中标、成交,采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商;不得与甲方工作人员、其他供应商恶意串通或者向其行贿、提供其他不正当利益;不得与接受甲方委托提供第三方服务的机构恶意串通或向其行贿、提供其他不正当利益;不得拒绝甲方有关部门监督检查或者向其提供虚假情况等。
(六)若乙方为接受甲方委托提供第三方服务的机构,在代理业务中不得存在收受贿赂、恶意串通、泄露商业秘密、伪造变造文件等违法行为。
(七)乙方及其工作人员不得有损害甲方利益、形象的其他行为。
第四条,违约责任
(一)甲方工作人员违反本合同第一、二条约定的,按照管理权限,由甲方根据有关规定进行调查处理。
(二)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条约定的,若在供期间被列入存在行贿行为供应商名单,甲方有权对其采取降低考核评价分数、降低供货份额、缩短服务期限、终止或解除业务合同等处理措施。
(三)乙方存在行贿行为的被列入行业存在行贿行为供应商名单,甲方有权对其实施严格禁入措施;乙方向甲方干部职工行贿的,根据生效的刑事判决书、刑事裁定书、党政纪处分决定书认定的数额,将被列入甲方存在行贿行为供应商名单,实施严格禁入措施:
(*)行贿数额不满***万元的,禁入期限*年;
(*)行贿数额在***万元以上不满***万元的,禁入期限*年;
(*)行贿数额在***万元以上的,禁入期限*年;
(*)行贿行为情节特别严重的,永久禁入。
若乙方禁入期满后再次向行业干部职工行贿的,从重处理,直至永久禁入。
由此造成的一切后果由乙方承担。
(四)乙方在供货期间确实存在向行业外人员行贿行为的,甲方有权对其进行警示约谈,明确廉洁要求。
第五条,本合同作为甲、乙双方签订的业务合同的有效组成部分,与业务合同具有同等的法律效力。
第六条,本合同经甲、乙双方签字盖章之日起生效。
第七条,本合同一式份,由甲方执份、乙方执份。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
法定代表人或: 法定代表人或:
其授权的代理人: (签字或盖章) 其授权的代理人: (签字或盖章)
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
附件:
****年***卷烟厂生产生活辅楼土木建筑项目
安全和环保协议书
发包人:**中烟工业有限责任公司***卷烟厂
承包人:中铁一局集团有限公司
承包人安全管理责任人:
为了切实加强施工现场安全管理和环境保护,依照《中华人民**国安全生产法》、《中华人民**国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民**国环境保护法》等有关规定,双方本着平等、自愿的原则,签订本协议书。发包人、承包人双方均须严格遵守本协议书规定,确保施工现场的安全生产和综合治理。
第一条、发包人责任、权利和义务:
*、贯彻落实国家及地方政府有关施工现场安全生产管理的法律、法规和管理规定。
*、向承包人提供施工所需资料,并保证资料的真实、准确、完整。项目负责人应履行告知义务。
*、在编制工程概算时,应当确定工程项目安全作业环境及安全施工措施所需费用,并督促施工方做好危险源辩识。
*、不得明示或者暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。
*、有权对承包人施工区域进行安全生产和文明施工检查,督促承包人执行有关安全生产方面的工作规定,对承包人不符合安全文明施工的行为进行制止和纠正,对承包人施工区域内的安全事故隐患,开具隐患整改通知单并督促其整改,对拒不整改的责令停工,直至清退出场。
*、对承包人提出的安全生产要求积极提供帮助。承包人发生生产安全事故时提供协助救援服务,对承包人开展的安全生产活动提供帮助。
*、发生以下情况发包人有权责令承包人停工整顿,因停工造成的违约责任由承包人承担:
(*)施工现场安全管理和措施不符合建筑施工现场安全相关法律法规;
(*)人身伤亡事故;
(*)发生施工机械、生产主设备严重损坏事故;
(*)发生火灾事故;
(*)发生违章作业、冒险作业不听劝告的;
(*)施工现场脏、乱、差,不能满足安全和文明施工要求的;
第二条、承包人的责任、权利和义务:
*、贯彻落实国家及地方政府有关施工现场安全生产管理的法律法规和管理规定。严格执行**中烟工业有限责任公司各项安全管理规定和制度。
*、设立安全生产管理机构,配备专职安全管理人员,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度,对承包施工区域的安全生产管理负全面责任。
*、接受发包人的施工资质审查,并负责提供有关资料。
*、一切施工活动,必须编制安全施工措施,施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底,无措施或未交底严禁施工。
*、用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要,承包人人员的劳保用品一律自备,并按国家有关规定穿戴好相应的劳保用品。承包人对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。
*、开工前,承包人应到发包人办理临时出入证,凭证进入***卷烟厂厂区。
*、开工前,承包人应组织人员对施工区域、作业环境及使用发包人提供的设施设备、工器具等进行检查,确认符合安全要求,一经开工,就表示承包人已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。
*、承包人应在施工范围装设临时围栏或警告标志,不得超越指定的施工范围进行施工,禁止无关人员进入施工现场。未经发包人同意,承包人不得擅自使用与施工无关的发包人设施设备;不得擅自拆除、变更发包人防护设施及标示。
*、承包人施工过程中需使用水、电,应事先与发包人取得联系,不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。
**、服从施工现场文明施工管理,并负责所辖施工区域内的文明施工管理工作。
**、在施工现场建立消防安全责任制度,确定消防安全责任人,制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程,保证施工现场消防通道畅通,配备相应的消防设施和灭火器材,并在施工现场入口处设置明显标志。
**、安全防护设施必须符合有关安全技术标准和施工现场整体安全防护的要求,安全网必须采用阻燃型安全网,对管辖范围使用的安全防护设施(如脚手架、**、临边等)的搭设、拆除、维护和改造负有全部责任。
**、危险部位设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。
**、对管辖范围的施工用电负有全部管理责任。施工临时用电必须严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定执行。
**、对自行携带和使用的机械设备负有安全管理和维护保养的责任,并符合有关安全技术标准。使(租)用大型机械设备时,应在使用前向监理人备案。
**、使用发包人提供的安全防护设施设备前,应与发包人办理相关手续,并负责使用期间的安全维护。对在使用期间由于管理不善造成的生产安全事故负责。
**、距离地面*米以上作业都属于高空作业,从事高空作业的人员必须经过身体检查合格、年满**周岁且持有相关证件。凡患有高血压、心脏病、癫痫病、精神病和其它不适应高空作业的人,禁止登高作业。
**、高空作业现场,应划出危险禁区,设置明显标志,严禁无关人员进入。
**、高空作业时,防护用品要穿戴整齐,裤角要扎住,戴好安全帽,不准穿光滑的硬底鞋。一律使用足够强度的安全带,并应将绳子牢系在坚固的建筑结构件上或金属结构架上,不准系在活动物件上。
**、高空作业时,必须检查所用的登高工具和安全用具(如安全帽、安全带、梯子、跳板、脚手架、防护板、安全网)安全可靠,严禁冒险作业。
**、施工现场应设现场安全、环境管理人员,并进行施工监护,做好现场安全标识。
**、易燃易爆品不得超量(一天使用量)存放施工现场;汽油等易燃易爆品未作可靠防火措施不得随意放置现场。
**、因承包人在施工过程中对环境造成污染而受周围居民投诉,在接到发包人要求整改后未按规定时间整改的,发包人有权终止其施工作业,因此而造成的一切损失由承包人完全承担。
**、因承包人在施工过程中对环境造成污染而受环保单位处罚的,处罚金额由施工单位承担,受到停工处罚的,造成的工期延误后果由承包人完全承担。
**、定期组织安全生产培训教育和安全生产活动。对本单位作业人员进行危险预知的教育。
**、对特殊工种作业人员进行安全管理,保证特殊工种作业人员持证上岗,负责建立特殊工种作业人员档案,并及时向监理人备案。
**、定期组织对所辖施工区域进行安全生产检查。在安全检查中发现发包人管辖范围内的事故隐患,应向发包人及时报告。
**、承包人施工过程中应做到工完、料尽、场地清,确保安全文明施工。
**、承包人在施工现场发生打架斗殴、人生伤亡、设备事故、火灾事故造成的损失由承包人负责。
**、遵守发包人安全管理规定,接受发包人的安全检查和按相关规定进行的安全考核。对发包人提出的安全整改意见必须及时整改。
**、由于承包人责任造成生产安全事故,由承包人承担事故责任和经济责任。发包人或第三方有义务负责协助处理善后事宜;由于发包人责任造成生产安全事故,承包人有义务负责协助处理善后事宜;由于双方责任造成的生产安全事故,根据责任划分承担相应的事故责任和经济责任。
**、发生生产安全事故后,必须在*小时内向发包人报告,并按照有关规定向有关主管部门报告。迟报或者隐瞒不报生产安全事故,承担由此引起的其它责任。
**、承包人有义务协助发包人和其他施工单位做好施工现场互联互保工作,需与其他施工单位交叉作业时,施工双方必须签订安全管理协议,明确双方的责任。
**、承包人制订施工方案和组织措施时应当同步考虑环境和**保护,包括水土**保护、噪声、振动和照明污染防治、固体废弃物处理、污水和废气处理、粉尘和扬尘控制、道路污染防治、卫生防疫、禁止有害材料、节能减排以及不可再生**的循环使用等因素。
第三条、承包人正式进场开工之前,需向监理人提交包括但不限以下资料
*、已经通过审批的施工组织方案;
*、安全管理规定;
*、基于风险辨识而制订的项目详细安全方案;
*、应急计划、方案及预案;
*、开工进场计划(包括人员和主要设备);
*、进场设备、材料清单,大型设备和特种设备需提交产品合格证和设备检验证明;
*、需要经常进出现场的车辆清单;
*、主要设备的保险证明;
*、交通车辆的保险证明;
**、特种作业人员操作证复印件(需验证原件);
**、员工健康证明;
**、员工意外伤害保险证明;
**、急救装备、药品清单;
**、具有急救资格的人员清单及其资格证复印件;
**、针对本项目进行的员工培训记录;
**、项目经理、安全主管的资质证书;
**、施工安全措施。
**、环境保护和综合治理措施。
第四条、检查与考核:
承包人在施工过程中未发生人身重伤、设备重大事故、火灾重大事故,于工程竣工验收后将履约保证金全额退还;若施工过程中发生下列有承包人责任的安全事故,扣除相应数额的履约保证金:
*、用电管理
(*)场区内严禁使用电炉、电熨斗等电器;电源的连接不得插接、挂接、裸接,未经发包人批准严禁私自乱拉乱接电线;
(*)各种电气线路要按规**装,严禁使用铜保险;施工现场在用的花皮线、护套线严禁拖地;电缆不得破损,不得浸在水中,电缆及其它用电设施必须质量可靠、符合安全要求,
(*)违反规定者,处以**-***元罚款;造成火灾事故的,处以***-*****元罚款。
*、作业现场管理
(*) 所有施工人员(包括监理人员)进入施工现场必须戴安全帽,违者每人次罚款**--**元;高空作业必须系安全带,违者每人次罚款***元。安全员必须佩带袖标,违者每人次罚款**元。
(*)非专业人员严禁从事接电、动火等行为,违者每人次罚款**--***元。
(*)禁止乱动乱摸作业现场发包人的各类阀门、开关,违者罚款**—***元。
(*)施工单位要严格执行有关安全操作规定,具有完善的安全保障措施和消防措施,及时消除隐患,违者罚款**—***元。
(*)土建主体施工应按规定挂安全网,否则处以***-****元罚款;
(*)提升机需经专业检测机构检测合格后方可使用;使用中严禁载人,违者每人次罚款***元。
(*)施工现场必须有明显的安全标志,施工现场地面监护人员必须到位,否则,罚款***元。
(*)所有施工机械应有专人操作,特种设备严禁无证上岗或持未年审证上岗,对违规操作者,每人次罚款***元。
(*)施工时应尽量减少噪音,并采取必要的防尘措施;施工垃圾应及时清理,运输中防止泄漏,避免扬尘,确保现场有序整洁。
(**)除施工现场外,未经允许,施工人员禁止在办公区域内活动。
(**)对违反国家安全生产规定的,每一处罚款***-***元。
(**)施工单位应积极配合项目部的监督检查,服从其指令及处罚决定。
(**)因承包人违章施工造成事故的,一切后果由承包人自负。
第五条违约责任
*、由于发包人或承包人责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失,由责任方承担相应责任,并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。
*、承包人使用发包人提供的设施设备、工器具等造成损坏的,应照价赔偿。
*、承包人人员无故到其他生产区域或擅自动用发包人的设施设备等,承包人按*** -***元/人次承担违约责任。
*、承包人对发包人提出的安全整改意见不及时整改的,每逾期一天,承包人按***-****元/天承担违约责任。
第六条本协议执行过程中,如发生争议,由双方协商、调解解决;若经协商、调解不能解决争议的,任何一方可以向项目所在地人民法院提起诉讼。
第七条发包人、承包人双方必须严格执行本协议,本协议经双方签字及盖章后生效,本协议的法律效力独立于主合同。
第八条本协议有效期自签订之日起至项目竣工验收合格之日止。
第九条本协议一式四份,发包人、承包人双方各执两份。
第十条本协议签订地点:**中烟工业有限责任公司***卷烟厂。
甲 方: (盖章) 乙 方: (盖章)
法定代表人或: 法定代表人或:
其授权的代理人: (签字或盖章)其授权的代理人: (签字或盖章)
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日